Licitación Obras de ejecución de la cubierta del Pabellón Polideportivo

Obras de recuperación integral y consolidación estructural del Pabellón municipal de deportes de Puerto Real

Contratación de obras de recuperación integral mediante consolidación estructural del Pabellón municipal de deportes de Puerto Real, financiado a través del Plan Cádiz Marcha 2026 de la Diputación Provincial. Las obras incluyen todos los conceptos determinados en el proyecto técnico, así como gastos generales, seguros, transportes y mejoras que el contratista estime oportuno ofertar. La empresa adjudicataria deberá mantener los precios ofertados durante la vigencia del contrato y constituir una garantía definitiva equivalente al cinco por ciento del precio final sin IVA.

Obras de cerramiento en cubierta de pista deportiva municipal en La Almunia de Doña Godina

Licitación de obras para la ejecución del cerramiento en cubierta de la pista deportiva 1 de las instalaciones deportivas municipales situadas en La Almunia de Doña Godina. El contrato comprende la realización de los trabajos definidos en el proyecto aprobado por la Administración, incluyendo todos los materiales, mano de obra y medios necesarios para completar la prestación conforme a las especificaciones técnicas y administrativas establecidas en los pliegos contractuales.

Obras de construcción de pabellón municipal complementario en Almunia de San Juan

Contrato administrativo de obras para la construcción de una separata complementaria del pabellón polideportivo municipal. Las actuaciones incluyen la revalorización de un suelo residual mediante su transformación en una instalación útil que mejore la integración paisajística del municipio de Almunia de San Juan. El plazo de ejecución oscila entre dos y seis meses según la oferta del licitador, y los trabajos se realizarán en el emplazamiento del Pabellón Municipal junto al Parque.

Obras de reparación del Pabellón Polivalente por daños causados por viento - Ayuntamiento de La Sénia

Licitación de obras de reparación integral del Pabellón Polivalente del Ayuntamiento de La Sénia para subsanar los daños producidos por viento en la envolvente del edificio. Las actuaciones incluyen reparación de cubiertas, canalones, fachadas de policarbonato, fustería y elementos de vidrio. El contrato cuenta con cofinanciación de la Diputación de Tarragona en un ochenta por ciento del presupuesto elegible. La tramitación se realiza mediante procedimiento abierto simplificado.

Obras de rehabilitación energética de diez viviendas municipales en Alhaurín el Grande

Contratación de obras de rehabilitación energética para diez viviendas de titularidad municipal. El proyecto contempla mejoras de eficiencia energética en edificios residenciales de propiedad pública, a través de un procedimiento abierto simplificado. La ejecución se llevará a cabo conforme a la normativa de contratación del sector público, con régimen administrativo y financiero establecido en la Ley de Contratos del Sector Público.

Contrato de obras para ampliación de cubrición de pistas deportivas en Quicena (Huesca)

Licitación de obras para la ampliación de la cubrición de pistas deportivas en Quicena, provincia de Huesca. El contrato incluye la ejecución del proyecto básico y de ejecución de las instalaciones deportivas. Se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado abreviado aplicando criterios de mejor relación calidad-precio. El plazo de ejecución se establece en dos meses, debiendo finalizarse antes del 28 de febrero de 2027.

Obras de reforma interior del centro de usos múltiples en Alhaurín de la Torre, Málaga

Licitación de obras de reforma integral del interior de un centro de usos múltiples ubicado en una parcela de equipamiento del sector urbanístico UR-IND-01 en el término municipal de Alhaurín de la Torre, provincia de Málaga. El contrato incluye la ejecución de trabajos de acondicionamiento y modernización de las instalaciones del edificio, requiriendo del contratista la disposición de medios técnicos, personal cualificado y un plan específico de gestión de residuos de construcción.

Obras de renovación de cubiertas y carpinterías en edificio anexo a la Mancomunidad de Municipios del Agua del Bierzo

Se licita el contrato de obras para la renovación de cubiertas y carpinterías en el anexo de la Mancomunidad de Municipios del Agua del Bierzo. Las actuaciones comprenden trabajos en la cubierta, así como en carpinterías en determinadas zonas del edificio, incluyendo parte del hall, oficinas y uno de los despachos de la primera planta. El proyecto técnico ha sido redactado por Ingeniero de Caminos y aprobado por Decreto de Presidencia. El plazo de ejecución es de tres meses y el contrato incluye garantía de un año.

Obras de reparación de cerramientos exteriores en la Base Aérea de Torrejón

Contratación de obras destinadas a la reparación de cerramientos exteriores en la Base Aérea de Torrejón. El contrato incluye la ejecución de los trabajos especificados en la memoria, planos y cuadros de precios del expediente, conforme a las prescripciones técnicas establecidas. La administración adjudicará el contrato al licitador cuya oferta resulte más ventajosa de acuerdo con los criterios de valoración fijados en los pliegos.