Licitación Obras de reparación del Pabellón Polivalente por daños causados por viento - Ayuntamiento de La Sénia

Contratación de obras de sustitución de cubierta de la pista multiusos del colegio de Villacastín (Segovia)

Se licita la ejecución de obras para la sustitución de las placas de chapa existentes por panel sándwich con aislamiento y acabado en chapa roja en la cubierta de la pista multiusos del colegio ubicado en calle Martín Alonso de Villacastín. Las obras mantienen la pendiente existente del quince por ciento y se ejecutan sobre viguetas metálicas. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto supersimplificado.

Obras de acondicionamiento de acceso y cerramiento de instalaciones deportivas en Caminomorisco

Contratación de obras para el acondicionamiento del acceso y la construcción de cerramiento en las instalaciones deportivas municipales ubicadas en Caminomorisco, Cáceres. El proyecto incluye la adecuación de accesos y la construcción de un muro de protección. Las obras se ejecutarán conforme al proyecto técnico y se llevarán a cabo mediante procedimiento abierto simplificado sumario, con un plazo de ejecución de tres meses a partir del acta de replanteo.

Obras de rehabilitación de cubierta del Espacio Joven de Dosrius

Licitación de obras para la rehabilitación integral de la cubierta del Espacio Joven ubicado en Dosrius. El proyecto constituye una actuación técnicamente unitaria que incluye reparación e impermeabilización de la cubierta con coordinación de fases, prueba de estanquidad y atribución de responsabilidades durante el período de garantía. El contrato se financia íntegramente con fondos municipales.

Obras de sustitución de cubierta en edificio municipal - Diputación Provincial de Badajoz

Licitación de obras de sustitución de cubierta en un edificio de propiedad municipal dentro del Plan Avanzamos 2025 de la Diputación Provincial de Badajoz. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado sumario y se divide en lotes según se especifica en el Anexo 1, permitiendo a los licitadores presentar oferta a todos ellos sin limitación de adjudicaciones. Las empresas participantes deben acreditar solvencia económica, financiera y técnica, así como capacidad de obrar conforme a la normativa de contratación del sector público.

Obra de reparación de cubierta del pabellón de oficiales

Contrato de obras para la reparación de la cubierta del pabellón de oficiales. La prestación incluye los trabajos, materiales y servicios necesarios según lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas. El adjudicatario asumirá todos los gastos de ejecución, transporte y entrega de los trabajos, así como los tributos correspondientes. La Administración ha dotado de crédito adecuado y suficiente para la ejecución del contrato.

Obras de mejora de eficiencia energética en edificio de policía municipal de Rivas Vaciamadrid con dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud

Contratación de obras de mejora de eficiencia en edificios municipales correspondientes al Programa de Inversión Regional 2022-2026. Se licita la ejecución de trabajos en el edificio de Policía del municipio de Rivas Vaciamadrid, incluyendo la dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud en la obra. La prestación se estructura en dos lotes diferenciados, contemplando todos los capítulos previstos en el proyecto técnico adjunto, materiales, transporte, licencias y permisos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

Obra de renovación de cubiertas en naves de compostaje y maduración de la EDAR Arazuri

Licitación de obra para la renovación integral de las cubiertas de las naves destinadas a compostaje y maduración en la Estación Depuradora de Aguas Residuales Arazuri, gestionada por Servicios de la Comarca de Pamplona. El proyecto incluye trabajos de retirada y restitución de elementos de cubierta en instalaciones de tratamiento de residuos, garantizando la funcionalidad operativa de estas estructuras de saneamiento e infraestructura ambiental ubicadas en Pamplona.

Contrato de obras de reforma de cubierta de EBROETXEA - Ayuntamiento de Zarautz

Contratación de obras de reparación y reforma de cubierta del edificio EBROETXEA mediante procedimiento abierto. El Ayuntamiento de Zarautz licita la ejecución de trabajos de tejado conforme a proyecto aprobado, con financiación cargo al presupuesto municipal. La empresa adjudicataria deberá contar con jefatura de obra de titulación técnica adecuada y asumir el programa de trabajo según las características y complejidad de la intervención.

Obras de actuaciones complementarias e intervenciones museográficas en el Monasterio de Caaveiro

Contratación de obras de ejecución de actuaciones complementarias e intervenciones museográficas en el Monasterio de Caaveiro, conforme a proyecto técnico que integra estudio de seguridad y salud y gestión de residuos de construcción y demolición. El procedimiento de adjudicación es abierto con único criterio de evaluación basado en el factor precio. Las obras se financian con cargo a aplicaciones presupuestarias provinciales, pudiendo ser de ejecución anual o plurianual según características de cada proyecto.