Licitaciones.io

Registro gratuito

Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

Utrillas, Teruel, Aragón, España

Anuncio de Licitación

25/06/2026

Perfil del contratante

Anuncio de Pliegos

25/06/2026

Perfil del contratante

Fin Plazo Presentación

10/07/2026

Finaliza en 15 días

Anuncio de Adjudicación

Anuncio de Formalización

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

Licitación Contrato de obras para la mejora de la envolvente exterior de nave industrial municipal en Utrillas

Licitación de contrato de obras por procedimiento abierto simplificado sumario para la ejecución de intervenciones en los elementos de cobertura de una nave industrial municipal ubicada en Utrillas, provincia de Teruel. El proyecto, redactado por ingeniero especializado, contempla actuaciones de mejora en la envolvente exterior del edificio destinado a usos industriales. Se autoriza la subcontratación parcial de prestaciones accesorias conforme a normativa de contratación pública, con obligaciones medioambientales y laborales específicas para el adjudicatario.

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Utrillas

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Utrillas

Datos generales

Estado

En Plazo

Presupuesto base de licitación

74.146,59 €

Importe sin impuestos

61.278,17 €

Valor estimado del contrato

61.278,17 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

25/06/2026

Ultima actualización

25/06/2026

Periodo estimado Inicio

-

Periodo estimado Final

-

Duración

2 Meses

Códigos CPV

45261400 - Trabajos de revestimiento

45261000 - Trabajos de construcción de cubiertas y estructuras de cerramiento, y trabajos conexos

45261211 - Colocación de tejas

45261410 - Trabajos de aislamiento para tejados

45261200 - Trabajos de recubrimiento y pintura de cubiertas

45261214 - Revestimiento de cubiertas con tela asfáltica

45260000 - Trabajos de techado y otros trabajos de construcción especializados

45261222 - Recubrimiento de cubiertas con cemento

45261100 - Trabajos de construcción de armaduras para cubiertas

45261220 - Trabajos de pintura y demás trabajos de recubrimiento cubiertas

45261213 - Colocación de cubiertas metálicas

Título oficial

Mejora de la envolvente exterior de nave municipal

Proceso de licitación

Proceso

Abierto simplificado

Urgencia

Ordinaria

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Electrónica

Plazo de presentación ofertas

Hasta 10/07/2026

Presentación

-

Cantidad máxima de presentación de lotes

-

Cantidad máxima de lotes adjudicados

-

Período disponibilidad documentos

-

Términos y Calificaciones

Calificaciones técnicas

  • Otros - Declaración Responsable

Calificaciones específicas

  • Capacidad de obrar - Capacidad de obrar

Garantías financieras

  • Final - x5

Términos de adjudicación

  • Proposición económica: 90%
  • Plazo de garantía: 10%

Documentos

Resolución

Aún no se ha presentado el anuncio de adjudicación.

Sigue esta licitación y te avisaremos cuando se presente la resolución.

Licitaciones similares

Búsqueda avanzada

Contrato de obras para construcción y cubrición de frontón municipal en Linares de Mora

Contrato de obras para la construcción y cubrición de un frontón municipal en Linares de Mora. El proyecto tiene como objetivo proporcionar a la población una infraestructura deportiva adecuada, accesible y utilizable durante todo el año, independientemente de las condiciones meteorológicas. La adjudicación se realiza mediante procedimiento abierto simplificado sumario, siendo el presupuesto de ejecución de aproximadamente cincuenta y tres mil euros sin impuestos, con un plazo de ejecución de cuatro meses durante el ejercicio dos mil veintiséis.

Ayuntamiento de Linares de Mora
Abierto simplificado·Linares de mora·Pub. 25/06/2026
Presupuesto53.596,86 EUR
En Plazo
Fin presentación10/07/2026
Ver detalles

Contrato de obras de remodelación integral del local de tenis de mesa en el Complejo Deportivo La Magdalena

Contrato de obras para la remodelación completa del local de tenis de mesa ubicado en el Complejo Deportivo La Magdalena. Las actuaciones incluyen la adaptación de espacios, mejora de acabados, sustitución de la cubierta con mayor pendiente, y eliminación de dos pistas de squash preexistentes. El objetivo es mejorar las condiciones del local y adaptarlo íntegramente al uso del tenis de mesa. Se trata de obras de primer establecimiento, reforma y rehabilitación clasificadas como trabajos de construcción de cubiertas y de instalaciones deportivas.

Ayuntamiento de Avilés
Abierto simplificado·Avilés·Pub. 23/06/2026
Presupuesto173.677,00 EUR
En Plazo
Fin presentación13/07/2026
Ver detalles

Contrato administrativo mixto de obras y servicios para la cubierta de la pista de futbol sala del polideportivo municipal de La Pobla del Duc

Contrato de obras y servicios que comprende la redacción del proyecto de ejecución y la ejecución de las obras necesarias para la construcción de una cubierta en la pista de futbol sala del polideportivo municipal de La Pobla del Duc en Valencia. El adjudicatario deberá redactar el proyecto de obra adaptado a las prescripciones técnicas y normativa aplicable, incluyendo el estudio básico de seguridad y salud, así como ejecutar las obras definidas en dicho proyecto. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado sin división en lotes.

Ayuntamiento de la Pobla del Duc
Abierto simplificado·Puebla del duc·Pub. 22/06/2026
Presupuesto310.082,47 EUR
En Plazo
Fin presentación21/07/2026
Ver detalles

Obras de consolidación de fachadas y cubierta del centro de visitantes

Contratación de obras para la consolidación de fachadas y cubierta del centro de visitantes. El contrato incluye la ejecución material de las actuaciones previstas en el proyecto técnico, con dirección facultativa a cargo del órgano de contratación. El licitador debe cumplir requisitos de solvencia económica, financiera y técnica, así como obligaciones laborales y ambientales conforme a la normativa aplicable.

Ayuntamiento de Ortigueira
Abierto simplificado·Ortigueira·Pub. 22/06/2026
Presupuesto82.744,22 EUR
En Plazo
Fin presentación13/07/2026
Ver detalles

Contrato de obras de sustitución de cubierta del Pabellón de Suboficiales de la Base Aérea de Son San Juan

Licitación de obras para la sustitución de la cubierta del Pabellón de Suboficiales ubicado en la Base Aérea de Son San Juan, dependiente del Ministerio de Defensa. El contrato comprende la ejecución de trabajos de reparación y reemplazo de distintas cubiertas del inmueble. Se convoca mediante procedimiento abierto simplificado. El plazo estimado de ejecución es de dos meses desde la adjudicación.

Ministerio de Defensa
Abierto simplificado·Palma·Pub. 21/06/2026
Presupuesto74.157,21 EUR
En Plazo
Fin presentación10/07/2026
Ver detalles

Contrato de obras para la cubrición de pista polideportiva en Salares

Licitación de obras públicas para la cubrición de una pista polideportiva ubicada en Salares. El contrato tiene por objeto la ejecución de las obras conforme al proyecto aprobado por la Administración y las condiciones técnicas establecidas en el pliego. La contratación se regirá por la Ley de Contratos del Sector Público y normativa sectorial aplicable según la naturaleza de las obras.

Ayuntamiento de Salares
Abierto simplificado·Salares·Pub. 19/06/2026
Presupuesto291.670,12 EUR
En Plazo
Fin presentación09/07/2026
Ver detalles

Contrato mixto de obras y servicios para adecuación de torre existente como mirador y espacio expositivo en Arahal, Sevilla

Licitación de contrato mixto que comprende las obras de adecuación de una torre existente para convertirla en espacio mirador y expositivo, así como la mejora de espacios libres en la parcela de equipamiento técnico denominada QT04 Depósito de Agua en Arahal, Sevilla. El contrato incluye además los servicios de dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud durante la ejecución del proyecto. La tramitación se realiza mediante procedimiento abierto simplificado con pluralidad de criterios de adjudicación.

Ayuntamiento de Arahal
Abierto simplificado·Arahal·Pub. 19/06/2026
Presupuesto580.728,43 EUR
En Plazo
Fin presentación09/07/2026
Ver detalles

Servicio de impermeabilización de cubierta en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz

Contratación de trabajos de impermeabilización de la cubierta 234 en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz por parte del Ministerio de Defensa. El adjudicatario será responsable de proporcionar todos los suministros, medios de elevación y mano de obra necesarios, cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas en proyecto y las normas establecidas. Se requiere coordinación con el Servicio de Prevención de riesgos laborales de la base, provisión de equipos de protección individual, gestión de licencias de obra y garantía de dos años sobre los trabajos ejecutados.

Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base)
Abierto simplificado·Alcalá de henares·Pub. 19/06/2026
Presupuesto57.018,18 EUR
En Plazo
Fin presentación09/07/2026
Ver detalles

Contratación de obras de envolvente y carpintería exterior de aluminio para el Archivo Histórico de la Provincia de Huelva

Licitación de obras de terminación del Archivo Histórico de la Provincia de Huelva, consistentes en la ejecución de elementos de envolvente mediante sistema de bandejas de aluminio engatillado y carpintería exterior de aluminio y vidrio. Los trabajos incluyen replanteamiento de instalación, aprobación de soluciones técnicas singulares y cumplimiento de medidas de seguridad y salud. El plazo de ejecución es de ocho meses. Se requiere que la empresa adjudicataria aporte los procedimientos de trabajo, medidas preventivas y todos los medios técnicos, humanos y materiales necesarios para la correcta ejecución del contrato.

Empresa de Transformación Agraria S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)
Abierto simplificado·Trigueros·Pub. 19/06/2026
Presupuesto1.349.122,58 EUR
En Plazo
Fin presentación10/07/2026
Ver detalles