Licitación Obras de mejora energética y adaptación del local social de Biduído - Ayuntamiento de Ames

Contrato de obras para la urbanización de la Plaza El Recreo en Puendeluna

Contrato de obras destinado a la ejecución del proyecto de urbanización de la Plaza El Recreo ubicada en Puendeluna. El objeto incluye trabajos de fontanería, excavación de zanjas, obras de saneamiento y trabajos de jardinería. La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto simplificado, aplicando criterios de mejor relación calidad-precio. El plazo de ejecución es de dos meses desde la comprobación del replanteo.

Obras de reposición, nuevo trazado de cableado eléctrico y sustitución por lámparas LED con instalación de farolas y acondicionamiento del cuadro eléctrico

Contrato de obras que comprende la reposición y nuevo trazado de instalaciones de cableado eléctrico, la sustitución de lámparas convencionales por tecnología LED de mayor eficiencia energética, la instalación de nuevas farolas y el acondicionamiento y ajuste del cuadro eléctrico. Las obras se regirán por la Ley de Contratos del Sector Público y se ejecutarán conforme al proyecto técnico aprobado, con plazos y condiciones de ejecución especificados en los anexos del presente pliego.

Contrato de obras de adecuación de edificio para Centro Social Integrado de La Corredoria - Fase 1

Contratación de obras de adecuación y rehabilitación de edificio destinado a albergar un Centro Social Integrado ubicado en La Corredoria. Las obras incluyen la ejecución conforme al proyecto técnico redactado por profesionales especializados e incluyen todos los conceptos constructivos, medios auxiliares, instalaciones, ensayos, seguros, licencias y autorizaciones necesarias para la entrega de la obra en condiciones de uso.

Obras de instalación de sistemas de climatización, fontanería, abastecimiento de agua y canalón para el Centro de Formación Cultural de Pedro Crespo

Se licita la ejecución de obras de instalación de climatización, fontanería, abastecimiento de agua y sistemas de canalón destinados a la construcción del Centro de Formación Cultural ubicado en calle Pedro Crespo. El contrato incluye el suministro de materiales de primera calidad con certificado de garantía y marcado CE cuando corresponda, así como la realización de controles de calidad conforme al proyecto técnico. El adjudicatario deberá cumplir la normativa vigente en materia de seguridad y salud en la construcción, medidas medioambientales y responsabilidad civil frente a terceros.

Obra de reforma de la iluminación de la Sala de Arqueología Subacuática del Museo Arqueológico de Alicante

Contrato de obras para la reforma integral del sistema de iluminación de la Sala de Arqueología Subacuática del Museo Arqueológico de Alicante. La intervención comprende la ejecución completa del proyecto técnico redactado por ingeniero especializado, incluyendo todos los elementos necesarios para la puesta en servicio de la nueva instalación de alumbrado. El trabajo se ejecutará mediante procedimiento abierto simplificado y se financiará a través de presupuesto provincial aprobado.

Obras de construcción y adecuación de piscina municipal a normativa legal vigente

Se licita la ejecución de obras de construcción y adecuación de las instalaciones de una piscina municipal para su cumplimiento con la normativa legal vigente. La actuación constituye una unidad funcional que no se divide en lotes, abarcando todas las prestaciones necesarias para la correcta funcionamiento de las instalaciones. El plazo máximo de ejecución se establece hasta el 15 de diciembre de 2026.

Obras de descarbonización de sistemas de climatización del Museo del Carlismo en Pamplona

Licitación de obras para la descarbonización de los sistemas de producción de frío y calor del Museo del Carlismo, gestionado por la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana del Departamento de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra. El proyecto tiene como objetivo mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones de carbono de las instalaciones de climatización del museo mediante la modernización de equipos y sistemas. Estas intervenciones se enmarcan en las políticas de sostenibilidad y transición energética justa, mejorando la operatividad del patrimonio cultural navarro mientras se reducen costes de explotación a largo plazo.

Mejora del sistema de control de calefacción del Museo de Navarra en Pamplona

Licitación de obras de mejora y optimización del sistema de control de calefacción del Museo de Navarra, convocada por el Departamento de Cultura, Deporte y Turismo a través de la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana. El proyecto contempla la modernización de los sistemas de regulación térmica del edificio con el fin de mejorar la eficiencia energética, garantizar condiciones óptimas de climatización para la conservación del patrimonio expuesto y reducir costes operacionales. Las obras se desarrollarán en las instalaciones del museo ubicado en Pamplona.

Obras de renovación del alumbrado público en Villamañán con financiación del Fondo de Cohesión Territorial

Licitación de obras para la renovación integral del sistema de alumbrado público en el municipio de Villamañán, financiado mediante el Fondo de Cohesión Territorial en Castilla y León para el ejercicio 2026. El proyecto incluye la sustitución y modernización de la infraestructura lumínica municipal, mejorando la eficiencia energética y las condiciones de iluminación vial. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Villamañán es el órgano responsable de la contratación de estas obras de carácter público.