Licitación Contrato administrativo de obras para mejora paisajística de la lámina de agua del parque de la Dehesa en Meco

Contrato de obra para la renovación de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento

Contratación de obras para la ejecución del proyecto de renovación de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento durante el año dos mil veinticinco. El adjudicatario será responsable de la ejecución completa de las prestaciones, incluyendo la obtención de autorizaciones administrativas, legalización de instalaciones, puesta en marcha de equipos y comprobación de funcionamiento de las instalaciones, así como de todos los trabajos facultativos, carteles informativos y gestión de tasas ante administraciones competentes. El contrato se adjudica considerando el menor importe ofertado y el plazo de ejecución propuesto.

Contrato de ejecución de obras de mejora del pavimento en caminos rurales mediante hormigonado

Se licita la ejecución de obras de mejora del pavimento de caminos rurales mediante la aplicación de hormigón. El contrato incluye todos los trabajos de hormigonado, vertido y acabado necesarios para la correcta realización de la obra completa. El plazo de ejecución es de cuatro meses a partir de la autorización de inicio de las obras. La entidad local adjudicadora actúa a través del órgano de contratación correspondiente conforme a la Ley 9/2017.

Construcción de nichos prefabricados en cementerios municipales - Ayuntamiento de Cádiar

Licitación pública para la construcción de treinta y seis nichos prefabricados dentro de los cementerios municipales de Cádiar y Narila, sin ampliación de la superficie existente. El proyecto incluye la definición técnica de obras y actuaciones necesarias para incrementar la capacidad de inhumación en estos recintos. La ejecución se realizará en el municipio de Cádiar.

Licitación de obras de reparación y mejora de presas municipales en Casar de Cáceres

Licitación de obras para la realización de actuaciones en presas de titularidad municipal ubicadas en Casar de Cáceres, enmarcadas en el programa de reparación y mejora de infraestructuras hídricas. La Diputación Provincial de Cáceres convoca este procedimiento abierto simplificado dirigido a empresas constructoras con capacidad técnica y solvencia económica para ejecutar las intervenciones necesarias en las infraestructuras de presas, conforme a la documentación técnica, normativa de seguridad y autorizaciones administrativas requeridas.

Contrato de obras de hormigonado y acondicionamiento de dos tramos del camino Las Parideras en Zafarraya

Contratación de obras de hormigonado y acondicionamiento de dos tramos del camino Las Parideras ubicado en Zafarraya. Las obras incluyen la ejecución conforme a la memoria valorada del proyecto técnico. El contrato es gestionado por la Alcaldesa-Presidenta como órgano de contratación. Se incluye estudio básico de seguridad y salud según normativa de construcción aplicable.

Contrato de obras para la remodelación de la plaza Virgen del Rocío

Se licita la ejecución de obras de remodelación de la plaza Virgen del Rocío mediante procedimiento abierto. El contrato tiene carácter administrativo y se regirá por la Ley de Contratos del Sector Público. La adjudicación se realizará conforme a criterios de valoración previstos, considerando la mejor relación calidad-precio o el menor coste del ciclo de vida según corresponda. Las empresas adjudicatarias deberán contar con la clasificación requerida por la normativa aplicable y disponer de organización suficiente para la debida ejecución del proyecto.

Contrato de obras de mejora de la red de abastecimiento de agua en el sector Saderra del municipio de Orís

Licitación pública para la ejecución de obras destinadas a mejorar la infraestructura de abastecimiento de agua potable en el sector Saderra del término municipal de Orís. El proyecto comprende trabajos de construcción relacionados con proyectos hidráulicos para optimizar la red de distribución de agua. La duración prevista es de tres meses a partir de la aprobación del plan de seguridad y salud o del inicio de las obras.

Contrato de obras de reparación de túneles de compostaje del Consorcio de Residuos del Vallès Oriental

Contratación de servicios de ejecución de obras de reparación integral de los túneles de compostaje ubicados en las instalaciones del Consorcio de Residuos del Vallès Oriental (CCTRVO). El Consorcio Ejecutivo del Consorci licita estas obras como medida para mejorar la eficiencia operativa de las infraestructuras de tratamiento de residuos. El adjudicatario deberá contar con experiencia mínima de cuatro años en trabajos de construcción o reparación de naves de proceso en plantas de tratamiento de residuos, depuradoras o instalaciones industriales similares.

Contrato de obras de construcción de balsa de laminación, aparcamiento y naturalización en Premià de Dalt

Contratación de obras de infraestructura hidráulica que comprende la ejecución de una balsa de laminación en la Avenida de la Piedra Blanca del municipio de Premià de Dalt, la construcción de un aparcamiento con capacidad para ochenta vehículos adyacente a la balsa y la naturalización de espacios abiertos asociados al proyecto. El contrato es tramitado mediante procedimiento abierto con adjudicación por pluralidad de criterios de valoración.