Licitación Contrato de obras de renaturalización y movimiento de tierras con plantación de arbolado en el Parque de Sopez

Acuerdo Marco para obras de reforma, reparación y conservación de edificios y espacios públicos del Distrito de Vicálvaro

Licitación de un acuerdo marco para la ejecución de obras de reforma, reparación y conservación del conjunto de edificios e inmuebles de uso público gestionados por el Distrito de Vicálvaro del Ayuntamiento de Madrid. El contrato contempla intervenciones de mantenimiento, rehabilitación y mejora de las infraestructuras municipales del distrito, incluyendo trabajos de acabado, instalaciones y preparación del terreno necesarios para preservar el patrimonio edificado local.

Obras de reparación de depuradora e impermeabilización de colectores en Saldaña

Contratación de la ejecución y puesta en marcha de obras de reparación de estación depuradora de aguas residuales e impermeabilización de colectores en el municipio de Saldaña, provincia de Palencia. Se trata de un contrato mixto que incluye prestaciones de obra y servicios, adjudicado mediante procedimiento abierto simplificado.

Obras de reubicación del parque etnológico de Caimari

Contratación de obras para el cambio de ubicación del parque etnológico de Caimari, ubicado en el polígono 13, parcela 90 de Selva. El contrato incluye la ejecución de las prestaciones definidas conforme a los requisitos técnicos y administrativos establecidos, con sujeción a penalidades por incumplimiento de plazos y obligaciones contractuales. El contratista deberá acreditar solvencia técnica mediante experiencia en obras de similar naturaleza en los últimos cinco años.

Contrato de obras para habilitación y urbanización de la zona entre Cerro Carpio y Gran Sinarcas en Sinarcas

Contrato de obras para la habilitación y urbanización de una zona comprendida entre la Calle Cerro Carpio y la Avenida Gran Sinarcas en el municipio de Sinarcas. Las obras incluyen movimientos de tierras, firmes, pavimentos, drenaje, saneamiento, estructuras, accesibilidad, jardinería, riego y alumbrado. Se trata de una unidad funcional y técnicamente integrada que no se divide en lotes. El contrato está financiado por la Administración General del Estado a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en el marco de la Orden TMD/101/2025, modificada por la Orden TMD/1586/2025.

Obras de mejora de infraestructura verde y naturaleza urbana en la Plaza de Santa María de Jumilla

Contratación de obras de paisajismo e incremento de infraestructura verde en la Plaza de Santa María del municipio de Jumilla. El proyecto, cofinanciado al sesenta por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa de Actuaciones de Interés General Cofinanciado, busca mejorar la naturaleza urbana y los espacios públicos verdes del municipio. La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto simplificado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.

Obras de remodelación de la plaza Doctor López Neyra en Granada

Licitación de obras destinadas a la ejecución del proyecto de remodelación integral de la plaza Doctor López Neyra ubicada en Granada. El contrato se divide en lotes y se adjudicará mediante procedimiento abierto conforme a criterios de valoración establecidos en el pliego. Las empresas adjudicatarias deberán contar con la clasificación exigible según la Ley de Contratos del Sector Público, habilitación empresarial o profesional necesaria para la ejecución de obras, y disponer de capacidad técnica y medios suficientes.

Contrato de obras de adecuación ambiental de la Plaza de Bugallal en Ponteareas

Licitación de obras de adecuación ambiental de la Plaza de Bugallal en Ponteareas, incluidas principalmente la ejecución de estructuras metálicas. El proyecto se enmarca en el Plan de Actuación Integrado municipal "Ponteareas, espacio sostenible para crecer y vivir", cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del programa EDIL 2021-2027. Se trata de un contrato administrativo de obras no sujeto a regulación armonizada, clasificado como lote único indivisible conforme a la normativa de contratación del sector público.

Obras de depuración, infraestructuras hidráulicas y digitalización de redes de abastecimiento en Castilla y León, cofinanciadas por FEDER

Licitación de obras e instalaciones para actuaciones en depuración de aguas residuales, infraestructuras hidráulicas y modernización digital de redes de abastecimiento de agua potable en las provincias de Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora. La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León licita el contrato, que incluye puesta en marcha y ejecución de infraestructuras contempladas en programas operativos de eficiencia y sostenibilidad. El proyecto cuenta con cofinanciación del Programa Operativo FEDER 2021-2027, orientado a mejorar servicios esenciales de agua y alcantarillado en la región.

Obras de dotación y rehabilitación del parque empresarial Marimingo

Contratación de obras para la adecuación y mejora del parque industrial Marimingo. Las actuaciones incluyen la creación de una zona de estacionamiento para camiones mediante renovación de asfalto, repintado vial y señalización vertical, así como la renovación de la señalética en el resto del parque y la instalación de mobiliario urbano en zonas verdes para mejorar la seguridad vial.

Obras de restauración ambiental en los márgenes de la carretera LZ-3, circunvalación a Arrecife de Lanzarote

Se licita la ejecución de obras de restauración ambiental en los márgenes de la carretera LZ-3, circunvalación a Arrecife, en el término municipal de Arrecife (Lanzarote). Las actuaciones incluyen revegetación, sistemas de riego, movimiento de tierras, drenaje, trabajos en mediana y pantallas, así como gestión de residuos. El contrato se ejecuta bajo responsabilidad única del adjudicatario sin división en lotes, garantizando coordinación integral de las distintas prestaciones.