Licitación de obras de reurbanización del parque

Contrato de obras de mejora de infraestructuras y reposición de calzada en calle Arroyo - Ayuntamiento de Mora

Licitación de obra pública para mejorar las infraestructuras y el cauce del arroyo, así como la reposición de la calzada en calle Arroyo del municipio de Mora, en el tramo comprendido entre calle Ciudad de Martos y avenida del Olivo. Las obras incluyen la solución técnica adoptada para la canalización del arroyo y el procedimiento constructivo necesario, conforme al proyecto técnico redactado. La ejecución está prevista para los años 2026 y 2027, con financiación mediante recursos propios del Ayuntamiento de Mora.

Obras de remodelación de la Plaza del Ayuntamiento de Codo

Licitación de obras de remodelación integral de la Plaza del Ayuntamiento en Codo, Zaragoza. El proyecto comprende trabajos generales de construcción e ingeniería civil conforme al proyecto básico y de ejecución disponible en expediente. El contrato, adjudicado por el Pleno del Ayuntamiento de Codo, tiene un presupuesto de 145.656 euros y se ejecutará en un plazo de cuatro meses. Se trata de una licitación sin división en lotes dirigida a empresas constructoras con experiencia en obras públicas municipales.

Obras de renovación de infraestructuras en la calle Las Eras de Esplús: pavimentación, alcantarillado y agua potable

Contratación de obra pública consistente en la renovación integral de las redes de saneamiento y agua potable, junto con la ejecución de una plataforma única de pavimentación con aglomerado asfáltico en caliente y bandas de adoquín en los extremos de la calzada en el tramo de la calle Las Eras de Esplús. La obra incluye adaptación a pendientes existentes, sistemas de recogida de aguas pluviales mediante nuevos sumideros y gestión del drenaje superficial conforme al proyecto redactado por el Arquitecto Técnico.

Obras de mejora del saneamiento en la calle Acera del Sol de Colmenar

Contratación de obras para la mejora integral del saneamiento en la calle Acera del Sol del municipio de Colmenar, provincia de Málaga. El proyecto comprende trabajos de demolición, excavación, movimiento de tierras, construcción de muros de contención, hormigonado, mampostería, renovación de colectores de alcantarillado, pavimentación de calles y aceras, así como trabajos complementarios de pintura y mantenimiento de zonas verdes. Las obras se ejecutarán bajo la modalidad de obra por contrata conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.

Obras de acometidas de agua potable y saneamiento desde el polígono industrial número 3 de Moncada a las instalaciones del IVIA

Contratación de obras de infraestructura hidráulica consistentes en la construcción de acometidas de agua potable y redes de saneamiento que conectarán el polígono industrial número 3 de Moncada con las instalaciones del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA). El proyecto comprende todos los elementos necesarios para la utilización completa de la obra, pudiendo ser contratado por lotes independientes según se establezca en la documentación del pliego.

Obras de construcción de aparcamiento provisional al final de la calle Magí Fàbrega

Contrato de obras para la ejecución de un proyecto de aparcamiento provisional ubicado al final de la calle Magí Fàbrega. La licitación se convoca mediante procedimiento abierto simplificado y se tramita a través de plataforma electrónica. El contrato comprende la totalidad de las obras necesarias para llevar a cabo el proyecto conforme a las especificaciones técnicas y administrativas establecidas en el pliego de cláusulas particulares.

Contrato de obras de rehabilitación de la infraestructura del depósito de agua PROMISA

Se licita la contratación de obras administrativas para la rehabilitación integral de la infraestructura del depósito de agua PROMISA. El contrato se rige por la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo aplicable. Las actuaciones incluyen trabajos constructivos conforme a planos, especificaciones técnicas, memoria de materiales y proyecto previamente aprobado. El adjudicatario deberá cumplir con estudio de seguridad y salud, programa de trabajo y acta de comprobación del replanteo.

Contrato de obras para la mejora de la eficiencia energética del ciclo hidráulico en vías urbanas de Priego

Licitación de obras destinadas a mejorar la eficiencia energética del ciclo hidráulico en las vías urbanas de Priego, ubicadas en la provincia de Cuenca. Los trabajos incluyen la ampliación de redes de abastecimiento y saneamiento, mejora de válvulas y otros elementos del sistema hidráulico urbano. El contrato se adjudica mediante procedimiento abierto simplificado sumario y se valora según criterios de oferta económica, reducción del plazo de ejecución y mejoras técnicas planteadas.

Obras de mejora y mantenimiento de la red de saneamiento e instalaciones de tratamiento de aguas residuales en Torrevieja

Licitación pública de obras para la contratación de intervenciones en la infraestructura de saneamiento municipal y en la estación depuradora de aguas residuales del municipio de Torrevieja. El objeto comprende trabajos de reparación, mejora y mantenimiento de las redes de alcantarillado y de las instalaciones de tratamiento y depuración de aguas residuales del municipio, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los servicios de recogida y tratamiento de efluentes. La licitación es promovida por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrevieja.