Licitación Obras de terminación y acabado en las sedes de Sevilla y Central de la Agencia EFE

Obras de rehabilitación de vivienda en edificio municipal de Mugueimes, Concello de Muíños

Contratación de obras para la rehabilitación y adecuación de una vivienda ubicada en la planta semisótano de un edificio de titularidad municipal en Mugueimes. El proyecto consiste en la transformación del espacio actualmente destinado a garaje en una vivienda de uso residencial, conforme al Proyecto Básico y de Ejecución redactado por el arquitecto proyectista. El contrato incluye todos los trabajos necesarios para la correcta ejecución de la obra conforme a normativa aplicable.

Contrato de obras para ampliación de cubrición de pistas deportivas en Quicena (Huesca)

Licitación de obras para la ampliación de la cubrición de pistas deportivas en Quicena, provincia de Huesca. El contrato incluye la ejecución del proyecto básico y de ejecución de las instalaciones deportivas. Se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado abreviado aplicando criterios de mejor relación calidad-precio. El plazo de ejecución se establece en dos meses, debiendo finalizarse antes del 28 de febrero de 2027.

Obras de construcción de almacén para el Departamento de Deportes en la Ciudad Deportiva Joaquín Blume de Torrejón de Ardoz

Licitación de obras de edificación para la construcción de un almacén destinado al Departamento de Deportes en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Joaquín Blume ubicada en Torrejón de Ardoz. El proyecto incluye memoria descriptiva, estudio básico de seguridad y salud, mediciones, presupuesto y planos. Se adjudicará mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios de valoración atendiendo a la mejor relación calidad-precio.

Obras de adecuación y acondicionamiento de edificio multiusos como espacio intergeneracional - Ayuntamiento del Valle de Yerri

Contrato de obras para la adecuación y acondicionamiento de un edificio multiusos destinado a funcionar como espacio de encuentro intergeneracional. El Ayuntamiento del Valle de Yerri licita las obras necesarias para transformar y acondicionar la infraestructura existente, mejorando sus instalaciones y espacios para facilitar la convivencia y las actividades compartidas entre diferentes grupos de edad. El proyecto se enmarca en el desarrollo de equipamientos municipales que promuevan la cohesión social y el bienestar comunitario en la localidad de arizala.

Obras de construcción de piscina infantil y edificio anexo en Villalba del Alcor

Contrato de obras para la ejecución de una piscina infantil y un edificio destinado a vestuarios, vestíbulo, oficinas y almacén en Villalba del Alcor, Huelva. La intervención se enmarca dentro del Plan de Asistencia y Coordinación Económica Tu Diputación Invierte de la Diputación Provincial de Huelva. El edificio anexo se ubicará en el límite este del área de intervención del proyecto, con distribución centralizada de accesos y diferenciación de espacios por sexo en vestuarios y aseos.

Obras de rehabilitación parcial de la Plaza de Toros de Utiel

Contratación de obras destinadas a la rehabilitación y consolidación de accesos y zonas circundantes de la Plaza de Toros de Utiel. El proyecto técnico, elaborado por profesionales municipales, incluye trabajos generales de construcción según clasificación CPV 45210000. La ejecución se financiará con recursos propios del Ayuntamiento y se regirá por la Ley de Contratos del Sector Público.

Contrato de obras de rehabilitación de la Casa Consistorial de Carranque - Fase II

Licitación de las obras correspondientes a la segunda fase de rehabilitación del antiguo edificio del Ayuntamiento de Carranque, ubicado en la Plaza Villa número 1. El proyecto, redactado por el arquitecto Raúl Merino Hernández, tiene por finalidad la rehabilitación del inmueble y su adaptación para uso de oficinas principales del Ayuntamiento, recuperando su ubicación original. El contrato se adjudica mediante procedimiento abierto con tramitación urgente.

Obras de rehabilitación de la Casa Peñas, primera fase, en Villaralto - Diputación Provincial de Córdoba

Contratación de obras de rehabilitación de la Casa Peñas, primera fase, ubicada en Villaralto, Córdoba. La obra forma parte de los planes provinciales de obras y servicios correspondientes al bienio 2026-2027. La Diputación Provincial de Córdoba licita este contrato mediante procedimiento abierto con tramitación ordinaria y licitación electrónica. El adjudicatario deberá cumplir con las disposiciones vigentes en materia laboral, seguridad social, prevención de riesgos laborales y protección del medio ambiente.

Obras de reforma integral del edificio del Ayuntamiento de Vilaür

Licitación de obras de reforma integral del edificio municipal del Ayuntamiento de Vilaür, conforme al Proyecto básico-ejecutivo modificado. Las actuaciones comprenden trabajos de reforma general del inmueble para mejorar su funcionalidad y estado. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado, con un plazo de ejecución de nueve meses y sin posibilidad de prórroga.