Licitación Obras de restauración ecológica y paisajística de zona minera con cofinanciación europea

Obras de restauración ecológica y cierre operativo de la cantera abandonada de Font del Glaç en Folgueroles

Contratación de obras para la restauración ecológica y el cierre operativo del ámbito extractivo abandonado de Font del Glaç, ubicado en el término municipal de Folgueroles. Las actuaciones incluyen la regularización de la morfología del terreno, la reducción de la erosión y el transporte de sedimentos, la mejora del suelo, la implantación de cobertura vegetal autóctona adaptada al entorno, la conservación de las bassed temporales existentes y la protección de su funcionamiento ecológico. El objetivo es recuperar la estabilidad geomorfológica, hidrológica y ecológica del espacio, mejorar su integración paisajística y reducir los riesgos ambientales y de seguridad asociados a la antigua actividad minera. La inversión se financia mediante el plan de actuaciones forestales aprobado por acuerdo de Gobierno y cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa FEDER de Catalunya 2021-2027.

Obras de restauración ambiental y paisajística de la antigua cantera de pizarra Rec Barraca Gran en el Parque Natural del Cabo de Creus, Roses

Se licita la ejecución de obras de restauración ambiental y paisajística del espacio degradado por la antigua actividad extractiva de pizarra denominada Rec Barraca Gran, ubicada dentro del Parque Natural del Cabo de Creus en el municipio de Roses. Las actuaciones tienen carácter correctivo y compensatorio, dirigidas a conservar la biodiversidad, restaurar la naturaleza, restableccer la dinámica natural y eliminar riesgos para las personas. El contrato está cofinanciado con fondos europeos del Programa FEDER de Cataluña 2021-2027.

Obras de urbanización integral del polígono industrial Las Habazas de Malpartida de Plasencia

Contrato de obras de urbanización que incluye la construcción de estacionamientos, pavimentación, pintura de superficies de aparcamiento y servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes en el polígono industrial Las Habazas. El proyecto se ejecutará de forma unitaria sin división en lotes para garantizar la correcta interconexión técnica de sus elementos. La licitación se realiza mediante procedimiento abierto simplificado y será financiada con subvenciones de la Diputación Provincial de Cáceres.

Obras de restauración de zonas verdes de la urbanización Calypo-Fado en Casarrubios del Monte

Contratación de obras de restauración y mejora de las zonas verdes ubicadas en la zona oeste de la Urbanización Calypo-Fado en Casarrubios del Monte, Toledo. El proyecto comprende una obra completa susceptible de ser entregada al uso general, con un plazo de ejecución de seis meses a partir de la firma del Acta de Replanteo. El presupuesto de ejecución por contrata con impuestos incluidos asciende a 489.121,59 euros.

Obras de demolición de viviendas y ampliación de plaza en Colmenar del Arroyo

Se licitan obras de demolición de dos viviendas ubicadas en la Plaza de la Parra números 1 y 1C, así como la ampliación y mejora de la propia plaza en el municipio de Colmenar del Arroyo. El contrato incluye la ejecución conforme al proyecto aprobado por la Administración y el cumplimiento de los informes sectoriales anexos al expediente. El Ayuntamiento será responsable de solicitar la autorización a la Dirección General de Carreteras, mientras que la empresa adjudicataria deberá depositar el aval correspondiente si así se requiere.

Contrato de obras de saneamiento e infraestructuras en el Barrio Calera de Monte Calera, Albandi

Licitación de obras de saneamiento integral que incluye la construcción de alcantarillado, pavimentación de calles, instalación de alumbrado exterior y trabajos de zonas verdes en el segregado Barrio Calera del municipio de Albandi. El contrato abarca obras de primer establecimiento, reforma y rehabilitación de infraestructuras municipales básicas para mejorar los servicios públicos y la calidad de vida del barrio.

Obras de restauración fluvial y mejora de calidad del agua en la EDAR de Montornès del Vallès

Se licita la ejecución de obras de restauración fluvial destinadas a mejorar la resiliencia del ecosistema y la calidad del agua tratada en la estación depuradora de Montornès del Vallès. Las actuaciones incluyen la construcción de estructuras hidráulicas, trabajos de enjardinamiento, paisajismo y servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes en los términos municipales de Montornès del Vallès, Martorelles y Montmeló. El contrato es de naturaleza mixta, combinando obras y servicios, con una duración de cuatro años.

Contrato mixto de obras de urbanización y servicios de dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud del Parque del Botafoc en El Vendrell

Contratación de la ejecución de las obras de urbanización de una zona verde destinada a parque urbano, junto con los servicios de dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución. El proyecto se desarrolla en una finca municipal de El Vendrell ubicada en la Unidad de Actuación Torre del Botafoc, en suelo urbano consolidado. La financiación proviene de fondos del Plan ImpulsDipta de la Diputación de Tarragona, del Programa Pluriregional de España cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y del Plan Único de Obras y Servicios de Catalunya.