Licitaciones.io

Registro gratuito

Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

Plaza del sol, 16, Torres de la alameda, Madrid, Comunidad de madrid, España

Anuncio de Licitación

18/03/2025

Perfil del contratante

Anuncio de Pliegos

18/03/2025

Perfil del contratante

Fin Plazo Presentación

08/04/2025

Finalizado

Anuncio de Formalización

04/08/2025

Perfil del contratante

Anuncio de Adjudicación

04/08/2025

Perfil del contratante

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

Licitación Embellecimiento Torres de la Alameda

Licitaciones públicas: contrato mixto de obra y suministro para embellecimiento de entradas y salidas del municipio. Ayuntamiento de Torres de la Alameda.

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Torres de la Alameda

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Torres de la Alameda

Datos generales

Estado

Resuelta

Presupuesto base de licitación

220.859,76 €

Importe sin impuestos

182.528,74 €

Valor estimado del contrato

182.528,74 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

18/03/2025

Ultima actualización

08/08/2025

Periodo estimado Inicio

-

Periodo estimado Final

-

Duración

3 Meses

Códigos CPV

35821000 - Banderas

34928400 - Mobiliario urbano

45421160 - Trabajos de cerrajería y carpintería metálica

71421000 - Servicios de jardinería paisajística

03451000 - Plantas

45262620 - Muros de contención

45000000 - Trabajos de construcción

Título oficial

Contrato mixto de obra y suministro Plan de Acción 1 Embellecimiento de entradas y salidas del municipio

Proceso de licitación

Proceso

Abierto simplificado

Urgencia

Ordinaria

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Electrónica

Plazo de presentación ofertas

Hasta 08/04/2025

Presentación

A uno o varios lotes

Cantidad máxima de presentación de lotes

6

Cantidad máxima de lotes adjudicados

6

Período disponibilidad documentos

Hasta 08/04/2025

Términos y Calificaciones

Calificaciones técnicas

  • Trabajos realizados - Una relación de los principales obras o suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos; cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia, los poderes adjudicadores podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de los suministros pertinentes efectuados más de tres años antes.

Calificaciones financieras

  • Cifra anual de negocio - El volumen anual de negocios del licitador, o bien el volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas, tendrá un importe igual o superior conforme al importe de 150% del valor estimado del contrato.

Calificaciones específicas

  • Capacidad de obrar - Capacidad de obrar
  • No prohibición para contratar - No prohibición para contratar

Garantías financieras

  • Final - x5

Términos de adjudicación

  • Reducción plazo de ejecución. Máximo 20 puntos: 20%
  • Oferta económica: Máximo 80 puntos: 80%

Documentos

Lotes

Lote 1

Cerramiento metálico parque

Importe

51.136,73 €

Importe sin impuestos

42.261,76 €

Lote 2

Letras monumentales iluminadas

Importe

15.803,63 €

Importe sin impuestos

13.060,85 €

Lote 3

Decoración floral y jardinería

Importe

31.575,11 €

Importe sin impuestos

26.095,14 €

Lote 4

Muro de contención

Importe

60.241,66 €

Importe sin impuestos

49.786,50 €

Lote 5

Paseo Adoquinado

Importe

55.376,87 €

Importe sin impuestos

45.766,01 €

Lote 6

Gran Bandera Nacional

Importe

6725,76 €

Importe sin impuestos

5558,48 €

Resolución

Lote 1 - Formalizado: Única oferta recibida

Adjudicado a

-

Fecha adjudicación

25/04/2025

Importe

50.820,00 € - Baja (-1%)

Importe sin impuestos

42.000,00 € - Baja (-1%)

Identificador contrato

2025-0166

Fecha contrato

20/05/2025

Lote 2 - Desierto: No se ha recibido ninguna oferta

Adjudicado a

-

Fecha adjudicación

25/04/2025

Importe

-

Importe sin impuestos

-

Identificador contrato

-

Fecha contrato

-

Lote 3 - Formalizado: Mejor oferta relación calidad- precio

Adjudicado a

-

Fecha adjudicación

25/04/2025

Importe

24.200,00 € - Baja (-23%)

Importe sin impuestos

20.000,00 € - Baja (-23%)

Identificador contrato

2025-0167

Fecha contrato

20/05/2025

Lote 4 - Formalizado: Única oferta recibida

Importe

57.216,06 € - Baja (-5%)

Importe sin impuestos

47.286,00 € - Baja (-5%)

Identificador contrato

2025-0161

Fecha contrato

05/05/2025

Lote 5 - Formalizado: Mejor oferta relación calidad - precio

Importe

47.826,56 € - Baja (-14%)

Importe sin impuestos

39.526,08 € - Baja (-14%)

Identificador contrato

2025-0162

Fecha contrato

05/05/2025

Lote 6 - Desierto: No se ha recibido ninguna oferta

Adjudicado a

-

Fecha adjudicación

25/04/2025

Importe

-

Importe sin impuestos

-

Identificador contrato

-

Fecha contrato

-

Licitaciones similares

Búsqueda avanzada

Obra de construcción de nuevo edificio para clubes deportivos en Santa María del Camino

Licitación de obra para la construcción de un nuevo edificio destinado a clubes deportivos en Santa María del Camino. El procedimiento es de carácter electrónico y simplificado. Los licitadores deben estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contractistas de las Illes Balears. El plazo de ejecución es de seis meses. La presentación de ofertas se realiza obligatoriamente a través de la Plataforma de Contractación del Sector Público.

Ajuntament de Santa Maria del Camí
Abierto simplificado·Santa maria del camí·Pub. 19/06/2026
Presupuesto248.256,61 EUR
En Plazo
Fin presentación10/07/2026
Ver detalles

Contrato de obras para la fase final del centro de formación Lora de Estepa

Licitación de obras correspondiente a la fase final de construcción del centro de formación Lora de Estepa. El contrato tiene carácter administrativo y se adjudica mediante procedimiento abierto simplificado abreviado. Las obras se ejecutarán conforme al proyecto técnico establecido, con un plazo de vigencia de cuatro meses desde la formalización de la adjudicación. El pago se realizará contra factura y certificaciones de obra aprobadas.

Ayuntamiento de Lora de Estepa
Abierto·Lora de estepa·Pub. 19/06/2026
Presupuesto216.050,91 EUR
En Plazo
Fin presentación03/07/2026
Ver detalles

Obras de habilitación provisional para uso administrativo de la sede de protección civil en Tejeda

Contrato administrativo de obras para la habilitación provisional de la sede de protección civil ubicada en Lomo de los Santos, Tejeda. El proyecto incluye trabajos de acondicionamiento y preparación del inmueble para su funcionamiento administrativo. La licitación se tramita mediante procedimiento abierto simplificado con varios criterios de adjudicación, convocada por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Tejeda. El presupuesto estimado asciende a treinta y nueve mil doscientos sesenta y ocho euros con cuatro céntimos.

Ayuntamiento de Tejeda
Abierto simplificado·Tejeda·Pub. 19/06/2026
Presupuesto39.268,04 EUR
Anuncio Previo
Ver detalles

Obras de dotación de instalaciones para calistenia y mantenimiento físico en Ausejo

Contratación de obras para acondicionar un local municipal destinado a la práctica de calistenia y ejercicio físico en el municipio de Ausejo. El proyecto incluye la dotación de instalaciones adecuadas que permitan realizar ejercicios de mantenimiento corporal y actividades de acondicionamiento físico. El Ayuntamiento de Ausejo adjudica las obras mediante procedimiento abierto simplificado, al carecer de medios técnicos y especializados propios para ejecutar esta intervención.

Ayuntamiento de Ausejo
Abierto simplificado·Ausejo·Pub. 19/06/2026
Presupuesto103.148,73 EUR
En Plazo
Fin presentación09/07/2026
Ver detalles

Contrato de obra para reparación de cubiertas, casita de juegos y saneamiento del colegio público Llaranes de Avilés

Se licita un contrato de obra administrativa para la reparación integral de cubiertas, la casita de juegos y sistemas de saneamiento del colegio público Llaranes ubicado en Avilés. La administración requiere empresas con experiencia demostrada en trabajos de similar naturaleza y complejidad, avalada mediante certificados de buena ejecución de obras realizadas en los cinco años anteriores. Para empresas de nueva creación se exige acreditación de medios personales y materiales suficientes. El contrato se rige por la Ley de Contratos del Sector Público y normativa complementaria en materia de edificación, seguridad y gestión de residuos.

Consejería de Educación
Abierto·Oviedo·Pub. 19/06/2026
Presupuesto497.062,60 EUR
En Plazo
Fin presentación17/07/2026
Ver detalles

Contrato de obra para reparación de forjados en planta baja del Colegio Público la Escuelona de Gijón

Licitación de obras de reparación de forjados en la planta baja del Colegio Público la Escuelona ubicado en Gijón. El contrato comprende la realización de trabajos de restauración estructural que constituyen una unidad funcional única, con coordinación entre todas las prestaciones conforme al programa de trabajo y fases definidas en el proyecto técnico. La ejecución incluye todos los gastos directos e indirectos, seguros, transporte, honorarios técnicos y tributos asociados.

Consejería de Educación
Abierto·Oviedo·Pub. 19/06/2026
Presupuesto177.798,14 EUR
En Plazo
Fin presentación17/07/2026
Ver detalles

Obras de ejecución del Acceso Santa Catalina Sur con pantalán fijo - Autoridad Portuaria

Licitación de obras para la ejecución del proyecto del Acceso Santa Catalina Sur, que incluye la construcción de un pantalán fijo. El contrato es de naturaleza privada y se rige por la Ley de Contratos del Sector Público. La Autoridad Portuaria licita esta obra de infraestructura portuaria cuya ejecución material, gastos generales y beneficio industrial deberán estar incluidos en las ofertas presentadas por los contratistas interesados.

Autoridad Portuaria de Las Palmas
Abierto·Las palmas de gran canaria·Pub. 19/06/2026
Presupuesto61.286,54 EUR
En Plazo
Fin presentación22/07/2026
Ver detalles

Contratación de obras de envolvente y carpintería exterior de aluminio para el Archivo Histórico de la Provincia de Huelva

Licitación de obras de terminación del Archivo Histórico de la Provincia de Huelva, consistentes en la ejecución de elementos de envolvente mediante sistema de bandejas de aluminio engatillado y carpintería exterior de aluminio y vidrio. Los trabajos incluyen replanteamiento de instalación, aprobación de soluciones técnicas singulares y cumplimiento de medidas de seguridad y salud. El plazo de ejecución es de ocho meses. Se requiere que la empresa adjudicataria aporte los procedimientos de trabajo, medidas preventivas y todos los medios técnicos, humanos y materiales necesarios para la correcta ejecución del contrato.

Empresa de Transformación Agraria S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)
Abierto simplificado·Trigueros·Pub. 19/06/2026
Presupuesto1.349.122,58 EUR
En Plazo
Fin presentación10/07/2026
Ver detalles

Redacción de proyecto y ejecución de obras de rehabilitación integral de la tercera planta del edificio de Dirección en Navantia Puerto Real

Licitación para la contratación de servicios de ingeniería y construcción consistentes en la redacción del proyecto ejecutivo y ejecución de las obras de rehabilitación completa de la tercera planta del edificio de Dirección ubicado en las instalaciones de Navantia en Puerto Real. Los trabajos incluyen análisis y estudio previo de la documentación existente, demolición selectiva, nueva distribución de espacios, implantación de instalaciones técnicas, acabados y puesta en servicio. El adjudicatario asume la responsabilidad total de la calidad técnica, el suministro de materiales y equipos, así como el cumplimiento de normativa de seguridad laboral y accesibilidad.

Navantia S.A., S.M.E.
Normas internas·Medina sidonia·Pub. 19/06/2026
Presupuesto465.000,00 EUR
En Plazo
Fin presentación24/07/2026
Ver detalles

Contrato de obras de mejora de eficiencia energética en iluminación pública del municipio de l'Ampolla

Contratación de las obras de ejecución del proyecto de mejora de la eficiencia energética de la iluminación pública en l'Ampolla, específicamente en los cuadros 30 y 54. El procedimiento se tramita mediante licitación pública abierta simplificada. Los licitadores quedan eximidos de acreditar solvencia económica y financera en la presentación de ofertas, aunque deberán demostrarla antes de la formalización del contrato si resultan adjudicatarios. La solvencia técnica se acredita mediante experiencia en trabajos similares realizados en los últimos tres años.

Ajuntament de l'Ampolla
Otros·L'ampolla·Pub. 19/06/2026
Presupuesto65.542,21 EUR
En Plazo
Fin presentación06/07/2026
Ver detalles