Licitaciones.io
Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

Arahal, Sevilla, Andalucía, España

Anuncio de Licitación

19/06/2026

Perfil del contratante

Anuncio de Pliegos

19/06/2026

Perfil del contratante

Fin Plazo Presentación

09/07/2026

Finalizado

Anuncio de Adjudicación

30/07/2026

Perfil del contratante

Anuncio de Formalización

16/09/2026

Perfil del contratante

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

Licitación Contrato mixto de obras y servicios para adecuación de torre existente como mirador y espacio expositivo en Arahal, Sevilla

Licitación de contrato mixto que comprende las obras de adecuación de una torre existente para convertirla en espacio mirador y expositivo, así como la mejora de espacios libres en la parcela de equipamiento técnico denominada QT04 Depósito de Agua en Arahal, Sevilla. El contrato incluye además los servicios de dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud durante la ejecución del proyecto. La tramitación se realiza mediante procedimiento abierto simplificado con pluralidad de criterios de adjudicación.

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Arahal

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Arahal

Datos generales

Estado

Resuelta

Presupuesto base de licitación

702.681,39 €

Importe sin impuestos

580.728,43 €

Valor estimado del contrato

580.728,43 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

19/06/2026

Ultima actualización

16/09/2026

Periodo estimado Inicio

-

Periodo estimado Final

-

Duración

18 Meses

Códigos CPV

45261000 - Trabajos de construcción de cubiertas y estructuras de cerramiento, y trabajos conexos

71248000 - Supervisión del proyecto y documentación

71317210 - Servicios de consultoría en salud y seguridad

Título oficial

El objeto del presente contrato son las obras de "Adecuación de torre existente para espacio mirador y expositivo y de espacios libres de la parcela de equipamiento QT04 depósito de agua. Fase 1º En Arahal (Sevilla)", y la prestación de los servicios de dirección de obra, dirección de la ejecución y coordinación de la seguridad y salud del proyecto y complementa al Proyecto.

Proceso de licitación

Proceso

Abierto simplificado

Urgencia

Ordinaria

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Electrónica

Plazo de presentación ofertas

Hasta 09/07/2026

Presentación

A uno o varios lotes

Cantidad máxima de presentación de lotes

3

Cantidad máxima de lotes adjudicados

3

Período disponibilidad documentos

Hasta 09/07/2026

Términos y Calificaciones

Calificaciones técnicas

  • Trabajos realizados - Según lo establecido en el apartado 2 de la cláusula Octava del PCAP

Calificaciones financieras

  • Cifra anual de negocio - Según lo establecido en el apartado 2 de la cláusula Octava del PCAP

Calificaciones específicas

  • Capacidad de obrar - Capacidad de obrar

Garantías financieras

  • Final - x5
  • Especial - x1

Términos de adjudicación

  • Reducción del plazo de ejecución: 20%
  • Aumento del número de visitas a la obra: 21%
  • Oferta económica: 49%
  • Experiencia: 30%
  • Aumento del número de visitas a la obra: 21%
  • Fomento del empleo: 5%
  • Ampliación del periodo de garantía: 15%
  • Contratación de personas solicitantes del Plan de Emergencia Municipal: 5%
  • Experiencia: 30%
  • Aumento del número de visitas a la obra: 21%
  • Oferta económica: 49%
  • Memoria constructiva: 15%
  • Oferta económica: 49%
  • Experiencia: 30%
  • Precio ofertado: 40%

Documentos

Lotes y adjudicación

Lote 1

Adjudicado

Ejecución de proyecto de obra adecuación de torre para espacio mirador y espacios libres.

Importe

669.228,88 €

Importe sin impuestos

553.081,73 €

Adjudicación

Motivo de adjudicación

Son características y ventajas determinantes de que hayan sido seleccionadas las ofertas presentadas por los citados adjudicatarios con preferencia a las presentadas por los restantes licitadores cuyas ofertas fueron admitidas, las siguientes: — Precio ofertado. — Mejora de garantía de 1 año

Importe adjudicado

669.226,80 €

Participantes

1

Fecha adjudicación

29/07/2026

Lote 2

Adjudicado

Dirección de obra adecuación de torre para espacio mirador y espacios libres.

Importe

14.617,34 €

Importe sin impuestos

12.080,45 €

Adjudicación

Motivo de adjudicación

Son características y ventajas determinantes de que hayan sido seleccionadas las ofertas presentadas por los citados adjudicatarios con preferencia a las presentadas por los restantes licitadores cuyas ofertas fueron admitidas, las siguientes: — Precio ofertado. — Experiencia del personal técnico, 4 certificados — Aumento del nº de visitas, 1 visita más semanal

Importe adjudicado

13.407,34 € -8%

Participantes

2

Fecha adjudicación

29/07/2026

Lote 3

Adjudicado

Dirección de la ejecución de obras adecuación de torre para espacio mirador y espacios libres.

Importe

14.617,34 €

Importe sin impuestos

12.080,45 €

Adjudicación

Motivo de adjudicación

Son características y ventajas determinantes de que hayan sido seleccionadas las ofertas presentadas por los citados adjudicatarios con preferencia a las presentadas por los restantes licitadores cuyas ofertas fueron admitidas, las siguientes: LOTE 3 — Precio ofertado. — Experiencia del Responsable, 5 certificados. — Aumento del Nº de visitas, 27 visitas

Adjudicado a (2)

DAVID CORTES GALAN11.000,00 €

Importe publicado (conjunto)

13.310,00 €

Participantes

2

Fecha adjudicación

29/07/2026

Lote 4

Adjudicado

Coordinación de la seguridad y salud durante la ejecución de obra adecuación de torre para espacio mirador y espacios libres.

Importe

4217,83 €

Importe sin impuestos

3485,80 €

Adjudicación

Motivo de adjudicación

Son características y ventajas determinantes de que hayan sido seleccionadas las ofertas presentadas por los citados adjudicatarios con preferencia a las presentadas por los restantes licitadores cuyas ofertas fueron admitidas, las siguientes: LOTE 4 — Precio ofertado. — Experiencia del Responsable, 5 certificados. — Aumento del Nº de visitas, 27 visitas

Adjudicado a (2)

Importe publicado (conjunto)

4114,00 €

Participantes

3

Fecha adjudicación

29/07/2026

Licitaciones similares

Obras de rehabilitación de la cubierta de la Nave A.3.1 en la ZAL Port de Barcelona

Licitación de obras para la rehabilitación integral de la cubierta de la Nave A.3.1 ubicada en la Zona de Actividades Logísticas Port de Barcelona. El Centro Intermodal de Logística S.A., S.M.E., organismo responsable de la gestión del equipamiento logístico portuario, convoca esta actuación con un presupuesto de 645.000 euros. Los trabajos comprenderán la reparación, refuerzo y renovación de la estructura de cubierta del inmueble industrial, garantizando su funcionalidad y durabilidad para las operaciones logísticas del puerto barcelonés.

Centro Intermodal de Logística S.A., S.M.E.
Abierto·Barcelona·Pub. 04/11/2026
Presupuesto645.000,00 EUR
En Plazo
Fin presentación23/11/2026
Ver detalles

Ejecución de obras de instalación de cubierta con toldos e iluminación en la Plaza de Can Barceló de Marratxí

Contratación de la ejecución de obras para la instalación de una estructura de cubierta con velas tensadas, iluminación y su infraestructura asociada en la Plaza de Can Barceló del municipio de Marratxí. Las obras incluyen la construcción de pilares metálicos de hasta ocho metros de altura, sistemas de teñido de velas, instalación de luminarias y obras de cimentación. El proyecto forma una unidad funcional integrada donde la iluminación se instala en los mismos pilares que soportan la cubierta.

Ayuntamiento de Marratxí
Abierto simplificado·Sa cabaneta·Pub. 04/11/2026
Presupuesto242.460,30 EUR
En Plazo
Fin presentación25/11/2026
Ver detalles

Obras de sustitución de cubierta y dotación de mobiliario en la Antigua Escuela de San Lorenzo

Licitación de obras que comprende la sustitución de la cubierta e instalación de mobiliario en la Antigua Escuela de San Lorenzo. El contrato se ejecutará conforme al proyecto técnico especificado y las condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas. La adxudicación queda supeditada a la consolidación efectiva de los recursos de financiación previstos para el ejercicio 2027.

Ayuntamiento de A Guarda
Abierto simplificado·A guarda·Pub. 04/11/2026
Presupuesto123.662,91 EUR
En Plazo
Fin presentación24/11/2026
Ver detalles

Obras de reforma de cubierta y fachadas de edificación en Arenas

Contratación de obras para la reforma integral de cubierta y fachadas de un edificio situado en Arenas. Los trabajos incluyen la construcción y reparación de cubiertas, impermeabilización, trabajos de fachada y revestimiento de las mismas. El contrato se sujeta al proyecto técnico redactado por profesionales especializados e incorpora estudios de seguridad y salud así como gestión de residuos de construcción y demolición.

Ayuntamiento de Arenas de Iguña
Abierto simplificado·Arenas de iguña·Pub. 03/11/2026
Presupuesto94.216,47 EUR
En Plazo
Fin presentación23/11/2026
Ver detalles

Obras de ampliación de cobertura de pistas deportivas exteriores municipales del Ayuntamiento de Corbera de Llobregat

Contrato de obras para la ampliación de la cobertura de las pistas deportivas exteriores municipales mediante la construcción de cierres laterales en fachada de policarbonato, formación de marquesinas laterales en determinados puntos y ampliación de la marquesina existente en la zona del edificio de vestuarios, conforme al proyecto básico y ejecutivo aprobado definitivamente.

Ajuntament de Corbera de Llobregat
Abierto simplificado·Corbera de llobregat·Pub. 03/11/2026
Presupuesto164.295,70 EUR
En Plazo
Fin presentación23/11/2026
Ver detalles

Obras de cubrimiento de la pista polideportiva municipal con estructura metálica y cubierta en Sant Martí de Centelles

Contratación de las obras de ejecución del cubrimiento de la pista polideportiva municipal ubicada en Sant Martí de Centelles. Las actuaciones comprenden la cimentación mediante micropilotes, estructura metálica portante, correas de madera laminada, cubierta con panel sándwich, sistemas de desagüe y trabajos auxiliares necesarios para la completa realización de la obra, conforme al proyecto ejecutivo redactado por Taller Sau, SLP.

Ajuntament de Sant Martí de Centelles
Abierto simplificado·L'abella·Pub. 03/11/2026
Presupuesto389.998,57 EUR
En Plazo
Fin presentación23/11/2026
Ver detalles

Obras de reconstrucción de la cubierta del gimnasio del módulo de atletismo del polideportivo municipal de Ortuella

Contratación de obras para la reconstrucción de la cubierta del gimnasio perteneciente al módulo de atletismo del polideportivo municipal de Ortuella. Las obras incluyen la ejecución conforme a proyecto aprobado por la Administración, con dirección facultativa y vigilancia permanente de calidad de materiales y ejecución. El plazo de ejecución es de seis meses a contar desde la firma del Acta de Replanteo.

Ayuntamiento de Ortuella
Abierto·Ortuella·Pub. 03/11/2026
Presupuesto729.103,20 EUR
En Plazo
Fin presentación01/12/2026
Ver detalles

Contrato de obras de rehabilitación de cubiertas del Polideportivo Municipal de Zarautz - Fase 1

Contratación de obras de rehabilitación de las cubiertas del Polideportivo Municipal de Zarautz, correspondiente a la Fase 1 de ampliación del equipamiento deportivo municipal, incluyendo intervenciones en estructura de madera y otros elementos constructivos. El contrato se tramita como procedimiento abierto ordinario conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, siendo el órgano de contratación competente la Alcaldía. La ejecución incluye obligaciones de seguridad y salud, gestión de residuos de construcción y entrega de documentación técnica final.

Ayuntamiento de Zarautz
Abierto·Zarautz·Pub. 02/11/2026
Presupuesto176.135,73 EUR
En Plazo
Fin presentación30/11/2026
Ver detalles

Contrato de obra para adecuación de instalaciones del Puesto de Control Fronterizo en el Puerto de Santander

Contratación de obras de adecuación, renovación y unificación de los edificios que componen el Puesto de Control Fronterizo en el Puerto de Santander. La Autoridad Portuaria de Santander licita los trabajos de construcción, instalaciones eléctricas, sistemas de refrigeración, cerramientos, albañilería, pavimentación y fachada necesarios para modernizar las instalaciones fronterizas del puerto.

Autoridad Portuaria de Santander
Abierto·Santander·Pub. 30/10/2026
Presupuesto1.201.432,74 EUR
En Plazo
Fin presentación27/11/2026
Ver detalles

Contratación de obras de reparación de la cubierta de Makatzena en Arrasate

Se licitan las obras de reparación de la cubierta del edificio Makatzena ubicado en Arrasate. La ejecución se realizará conforme al proyecto técnico disponible, aplicando medidas de protección ambiental tanto en materiales como en la gestión de las obras. El plazo de ejecución es de tres meses desde la firma del acta de replanteo. El pago se efectuará mediante certificaciones mensuales expedidas por el director facultativo.

Ayuntamiento de Arrasate/Mondragón
Abierto·Arrasate·Pub. 30/10/2026
Presupuesto120.879,76 EUR
En Plazo
Fin presentación19/11/2026
Ver detalles