Licitaciones.io
Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

Plaza mayor, 7, Villanueva de azoague, Zamora, Castilla y león, España

Fin Plazo Presentación

20/10/2026

Finaliza en 12 días

Anuncio de Adjudicación

Anuncio de Formalización

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

Licitación Obras de cerramiento de pista deportiva en Villanueva de Azoague

Contrato de obras para el cerramiento de la pista deportiva de Villanueva de Azoague, desglosado en dos fases (quinta y sexta), destinado a garantizar la seguridad de los usuarios y la operatividad de la infraestructura durante todo el año. Las actuaciones están vinculadas a líneas de subvención externa cuya justificación depende del cumplimiento del cronograma, con fecha límite improrrogable de finalización el 13 de diciembre de 2026.

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Villanueva de Azoague

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Villanueva de Azoague

Datos generales

Estado

En Plazo

Presupuesto base de licitación

57.200,02 €

Importe sin impuestos

47.272,74 €

Valor estimado del contrato

47.272,74 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

06/10/2026

Ultima actualización

06/10/2026

Periodo estimado Inicio

21/10/2026

Periodo estimado Final

13/12/2026

Duración

1 meses

Códigos CPV

45000000 - Trabajos de construcción

Título oficial

Protección de instalaciones así como a los usuarios frente a la intemperie garantizado la seguridad, el control de acceso y uso continuado de la pista durante todo el año

Proceso de licitación

Proceso

Abierto simplificado

Urgencia

Urgente

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Electrónica

Plazo de presentación ofertas

Hasta 20/10/2026

Presentación

-

Cantidad máxima de presentación de lotes

-

Cantidad máxima de lotes adjudicados

-

Período disponibilidad documentos

Hasta 20/10/2026

Términos y Calificaciones

Calificaciones específicas

  • Capacidad de obrar

Términos de adjudicación

  • ampliación del plazo de garantia: 5%
  • precio: 95%

Documentos

Resolución

Aún no se ha presentado el anuncio de adjudicación.

Sigue esta licitación y te avisaremos cuando se presente la resolución.

Licitaciones similares

Contrato de obras para la construcción de piscina municipal y vestuarios en San Nicolás del Puerto

Contrato de obras para la construcción de una piscina municipal y vestuarios en San Nicolás del Puerto, cofinanciado mediante el Plan ACTUA 2022 de la Diputación de Sevilla. Las obras se ejecutarán conforme al proyecto redactado por el arquitecto José Juan Frau Socías del servicio de arquitectura de la Diputación. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado, aplicándose como único criterio de adjudicación el previsto en la cláusula 14ª del pliego de condiciones.

Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto
Abierto simplificado·San nicolás del puerto·Pub. 07/10/2026
Presupuesto1.089.694,08 EUR
En Plazo
Fin presentación06/11/2026
Ver detalles

Acondicionamiento de pista deportiva en la parcela 4261601VN6946S0001OT del catastro de urbana en el Barrio del Vear de udalla nº 3 CA, obra que no requiere proyecto técnico

Id licitación: 1718/2026; Órgano de Contratación: Alcaldía del Ayuntamiento de Ampuero; Estado: PUB

Ayuntamiento de Ampuero
Abierto simplificado·Ampuero·Pub. 07/10/2026
Presupuesto39.914,98 EUR
En Plazo
Fin presentación22/10/2026
Ver detalles

Obras de urbanización del área API1 del Ayuntamiento de Marcilla

Contratación de las obras de urbanización del sector API1 promovidas por el Ayuntamiento de Marcilla. El proyecto abarca la ejecución de trabajos de preparación del terreno, infraestructuras de servicios e instalaciones generales para la adecuada dotación urbanística del área designada. El importe del contrato asciende a 522.002,41 euros y actualmente se encuentra en período de presentación de ofertas.

Ayuntamiento de Marcilla
Abierto·Marcilla·Pub. 07/10/2026
Presupuesto522.002,41 EUR
En Plazo
Fin presentación27/10/2026
Ver detalles

Obras de reforma y ampliación del Centro de Atención Primaria de Cassá de la Selva y Base del Servicio de Emergencias

Licitación de las obras de reforma y ampliación del Centro de Atención Primaria de Cassá de la Selva y la Base del Servicio de Emergencias, correspondientes a la segunda fase del proyecto de ampliación del centro sanitario. El contrato incluye la ejecución de los trabajos definidos en el proyecto técnico aprobado, con plazo de finalización antes del 31 de diciembre de 2027. Se requiere que las empresas licitadoras acrediten experiencia en obras de reforma en centros sanitarios y dispongan de clasificación empresarial en el grupo C de edificaciones.

Institut d'Assistència Sanitària (IAS)
Abierto·Salt·Pub. 07/10/2026
Presupuesto2.221.430,74 EUR
En Plazo
Fin presentación27/10/2026
Ver detalles

Obras de acondicionamiento de espacio público en Santa María de Aguayo

Licitación de obras para el acondicionamiento de espacio público en una parcela municipal de Santa María de Aguayo. Las actuaciones incluyen la urbanización del terreno, ejecución de instalaciones, construcción de cierres y edificación de un equipamiento dotacional destinado a uso recreativo para los habitantes del municipio.

Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo
Abierto simplificado·San miguel de aguayo·Pub. 06/10/2026
Presupuesto143.274,19 EUR
En Plazo
Fin presentación26/10/2026
Ver detalles

Obras de rehabilitación de la fachada y torreón noreste de la antigua Casa Cuartel de la Guardia Civil en Valmojado

Licitación de obras de rehabilitación correspondientes a la fachada y torreón noreste de la antigua Casa Cuartel de la Guardia Civil en Valmojado, promovida por el Ayuntamiento de Valmojado conforme al proyecto redactado por los arquitectos José Luis Juzgado de la Rosa, José Carlos López García y Vanesa Benítez Gómez. Se trata de la fase II de esta actuación de rehabilitación que forma parte del Plan extraordinario de inversiones de la Diputación Provincial de Toledo para el ejercicio 2026.

Ayuntamiento de Valmojado
Abierto·Valmojado·Pub. 06/10/2026
Presupuesto83.198,23 EUR
En Plazo
Fin presentación02/11/2026
Ver detalles

Acondicionamiento interior de local en pabellon de Villabañez

Id licitación: 251/2026; Órgano de Contratación: Alcaldía del Ayuntamiento de Castañeda; Estado: PUB

Ayuntamiento de Castañeda
Abierto simplificado·Villabáñez·Pub. 06/10/2026
Presupuesto51.130,49 EUR
En Plazo
Fin presentación21/10/2026
Ver detalles

Restauración integral de la fachada principal del templo, orientada al sur.

Id licitación: 125/2026; Órgano de Contratación: Pleno del Ayuntamiento de Pozuelo de Aragón; Estado: PUB

Ayuntamiento de Pozuelo de Aragón
Abierto simplificado·Pozuelo de aragón·Pub. 06/10/2026
Presupuesto81.753,00 EUR
En Plazo
Fin presentación26/10/2026
Ver detalles

Contrato de obra para la remodelación de dos pistas de voleibol playa en el Polideportivo de Bunyola

Contrato de obra para la remodelación de dos pistas de voleibol playa en el Polideportivo de Bunyola, consistente en la adecuación topográfica de los terrenos y la realización de la superficie deportiva conforme al proyecto de construcción redactado por el arquitecto Miquel Corró Campaner. Las actuaciones responden a la necesidad de mejorar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones deportivas existentes, sin incluir construcción de volúmenes edificatorios.

Ayuntamiento de Bunyola
Negociado sin publicidad·Buñola·Pub. 06/10/2026
Presupuesto54.333,43 EUR
En Plazo
Fin presentación16/10/2026
Ver detalles