Licitación Contrato de obras de mejora y rehabilitación integral del Auditorio Inés Ibáñez Braña en Valdepeñas

Obras de reposición, nuevo trazado de cableado eléctrico y sustitución por lámparas LED con instalación de farolas y acondicionamiento del cuadro eléctrico

Contrato de obras que comprende la reposición y nuevo trazado de instalaciones de cableado eléctrico, la sustitución de lámparas convencionales por tecnología LED de mayor eficiencia energética, la instalación de nuevas farolas y el acondicionamiento y ajuste del cuadro eléctrico. Las obras se regirán por la Ley de Contratos del Sector Público y se ejecutarán conforme al proyecto técnico aprobado, con plazos y condiciones de ejecución especificados en los anexos del presente pliego.

Obras de cierre y reforma del polideportivo municipal de s'Illot en Manacor

Contratación de obras para el cierre y reforma integral del polideportivo municipal ubicado en s'Illot, término municipal de Manacor. El proyecto incluye trabajos de acondicionamiento y mejora de las instalaciones deportivas municipales. La licitación se tramita mediante procedimiento abierto con evaluación de proposiciones conforme a criterios de precio, plazo de ejecución y garantía de obras.

Obras de construcción y adecuación de piscina municipal a normativa legal vigente

Se licita la ejecución de obras de construcción y adecuación de las instalaciones de una piscina municipal para su cumplimiento con la normativa legal vigente. La actuación constituye una unidad funcional que no se divide en lotes, abarcando todas las prestaciones necesarias para la correcta funcionamiento de las instalaciones. El plazo máximo de ejecución se establece hasta el 15 de diciembre de 2026.

Obras de reforma y acondicionamiento del CEIP Ciudad del Campo para educación infantil en Las Palmas

Licitación de obras de reforma y acondicionamiento del Centro de Educación Infantil y Primaria Ciudad del Campo, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria. El proyecto tiene como objetivo adaptar los espacios existentes del centro educativo para desarrollar actividades de enseñanza infantil destinadas a alumnos y alumnas de uno a dos años. Las intervenciones incluyen trabajos de acondicionamiento integral de las dependencias para garantizar condiciones de seguridad, funcionalidad y confort acordes con los requisitos pedagógicos y normativos para esta etapa educativa. La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes de Canarias es el organismo responsable de esta contratación.

Obras de urbanización y adecuación de espacios públicos tras demolición en Santa Cruz de Mudela

Licitación de obras para la urbanización y acondicionamiento de los nuevos espacios públicos generados tras la demolición de un inmueble municipal situado en el entorno de la calle Arroyo Riansares en Santa Cruz de Mudela. El contrato incluye la valoración técnica y económica de las actuaciones necesarias para la adecuación integral de la zona, incluyendo la definición de soluciones constructivas y de diseño que permitan la integración armónica del espacio en el tejido urbano municipal.

Contrato de obras de reforma, accesibilidad y eficiencia energética de la Oficina de Turismo de Villablino

Licitación de obras de reforma integral de la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Villablino, que incluye mejora de la accesibilidad del edificio para cumplir con la normativa de eliminación de barreras arquitectónicas y la implementación de medidas de eficiencia energética. Las obras comprenden intervenciones en la estructura, instalaciones y acabados del inmueble municipal ubicado en Villablino, mejorando las condiciones de uso tanto para los trabajadores como para los visitantes y usuarios del servicio turístico.

Obras de remodelación y acondicionamiento de parques infantiles en Ulea

Licitación de obras de remodelación y acondicionamiento integral de parques infantiles ubicados en varias vías públicas del municipio de Ulea, Murcia. El Ayuntamiento de Ulea, a través de su Junta de Gobierno Local, convoca este procedimiento para modernizar y mejorar las instalaciones recreativas destinadas al uso infantil. Las intervenciones comprenden trabajos de preparación del terreno, construcción y acabado de espacios verdes y áreas de juego, incluyendo posiblemente la instalación de nuevos equipamientos lúdicos, servicios complementarios y mejoras de accesibilidad.

Obras de albañilería y mantenimiento en el Parador de Turismo de Carmona

Se contrata la ejecución de pequeñas obras de albañilería, reparación y mantenimiento del Parador de Turismo de Carmona en Sevilla. Los trabajos incluyen reparaciones urgentes, demolición y reposición de solería y alicatado, limpieza de tejados, localización de filtraciones, reparación de estructuras dañadas por humedad, y trabajos de conservación tanto preventiva como correctiva. El adjudicatario deberá responder a solicitudes de trabajo en un plazo máximo de 48 horas y disponer de capacidad técnica y personal suficiente para la ejecución inmediata de los trabajos.

Contrato de obras de reforma y desdoblamiento de vivienda en edificio plurifamiliar - INVIED

Contrato administrativo de obras para la reforma y desdoblamiento de una vivienda ubicada en Avenida de la Borbolla 13, 2º, Sevilla. El proyecto, redactado por el arquitecto Jose Manuel Sánchez Romero, fue aprobado el 1 de junio de 2026. Las obras se ejecutarán bajo un único contrato para garantizar un tratamiento uniforme de los trabajos. El organismo licitador es el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED O.A.), cuyas funciones incluyen el mantenimiento y conservación de viviendas militares. La ejecución se financiará con créditos presupuestarios del ejercicio 2027.

Obras de rehabilitación y adaptación de accesibilidad de vivienda en edificio plurifamiliar - INVIED

Contrato administrativo de obras de rehabilitación y adaptación de accesibilidad en una vivienda ubicada en edificio plurifamiliar en Avenida de la Borbolla 33, Bajo, Sevilla. El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa licita estas obras conforme a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. El proyecto fue redactado por el arquitecto Jose Manuel Sánchez Romero, colegiado número 11.243 del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, y aprobado el 1 de junio de 2026. Las obras se enmarcan dentro de las funciones de mantenimiento y conservación del patrimonio de viviendas militares gestionado por el organismo autónomo.