Licitación: Pavimentación y Revestimiento

Contrato de obras de cubierta ligera para pista de pádel

Contratación de obras de ejecución de cubierta ligera para una pista de pádel. La prestación incluye la realización de estructuras de acero laminado en perfiles normalizados, cimentación mediante zapatas de hormigón armado y sistema constructivo según proyecto técnico aprobado. El presupuesto base de licitación asciende a 143.559,65 euros y el clasificación de las obras corresponde al Grupo A de obras de reforma y rehabilitación.

Obras de demolición de viviendas y ampliación de plaza en Colmenar del Arroyo

Se licitan obras de demolición de dos viviendas ubicadas en la Plaza de la Parra números 1 y 1C, así como la ampliación y mejora de la propia plaza en el municipio de Colmenar del Arroyo. El contrato incluye la ejecución conforme al proyecto aprobado por la Administración y el cumplimiento de los informes sectoriales anexos al expediente. El Ayuntamiento será responsable de solicitar la autorización a la Dirección General de Carreteras, mientras que la empresa adjudicataria deberá depositar el aval correspondiente si así se requiere.

Obra de reforma del módulo 5 y lucernario en la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN)

Contratación de obra descrita en proyecto técnico para la reforma del módulo 5 y lucernario en las instalaciones de la Plataforma Oceánica de Canarias. La actuación está financiada por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias mediante subvención directa al Consorcio para el Diseño, la Construcción, el Equipamiento y la Explotación de PLOCAN, destinada a financiar gastos de inversión. Se requiere experiencia acreditada en ejecución de obras similares de edificación, reforma o rehabilitación.

Obras de construcción de pista de atletismo en el polideportivo municipal de Bèlgida

Contratación de las obras de ejecución de una pista de atletismo en el polideportivo municipal de Bèlgida. El proyecto incluye actuaciones previas, acondicionamiento y cimentación, instalaciones, gestión de residuos, control de calidad y seguridad en la obra. Las actuaciones se enmarcan en las Ayudas del Plan Abierto de Inversiones 2024-2027 de la Diputación Provincial de Valencia. La infraestructura está destinada a satisfacer la demanda del club de atletismo activo del municipio y promover la práctica de esta disciplina deportiva entre los vecinos.

Obras de renovación del parque infantil de San Antoniño en Barro

Contratación de las obras de renovación integral del parque infantil ubicado en San Antoniño, en el municipio de Barro. El proyecto contempla la ejecución de mejoras y reposición de las instalaciones del parque, con un presupuesto de ejecución por contrata de noventa y nueve mil setecientos ochenta y tres euros. El plazo de ejecución previsto es de tres meses desde la firma del acta de replanteo, financiándose con cargo a aplicaciones presupuestarias municipales del ejercicio dos mil veintiséis.

Obras de revestimiento en el Paseo Marítimo de Suances - Primera fase

Contratación de obras para la aplicación de revestimiento en el Paseo Marítimo de Suances, primera fase. El Ayuntamiento licita mediante procedimiento abierto simplificado la ejecución de los trabajos de revestimiento de suelos y paredes conforme al proyecto técnico valorado. Las obras se realizarán en un plazo de seis semanas a partir del acta de replanteo, con financiación en presupuestos municipales para el ejercicio 2026.

Obras de renovación de parques infantiles en Tudela

Licitación de obras de renovación y mejora de parques infantiles en el municipio de Tudela, convocada por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Tudela. El contrato comprende la remodelación integral de las zonas de juego infantil con objeto de modernizar las instalaciones, garantizar la seguridad de los usuarios y mejorar los espacios de esparcimiento destinados a la infancia. El presupuesto de licitación asciende a 115.675,31 euros.

Contrato de obras de renovación integral del parque de La Lajita en Pájara

Licitación de obras para la renovación integral del parque de La Lajita, ubicado en el término municipal de Pájara. El contrato comprende la ejecución de todos los trabajos necesarios definidos en el Proyecto Técnico aprobado por la Junta de Gobierno Local. Se trata de un procedimiento abierto simplificado mediante tramitación ordinaria, dirigido a empresas especializadas en ejecución de obras públicas con capacidad de gestionar proyectos de envergadura.

Obras de sustitución del pavimento antideslizante en la cocina del Parador de Turismo de Mojácar

Contratación de obras para la sustitución del pavimento antideslizante en la cocina del Parador de Turismo de Mojácar, ubicado en Almería. Los trabajos deben ejecutarse minimizando el impacto en las operaciones del establecimiento y evitando molestias a los clientes. El contrato se rige por las prescripciones técnicas y administrativas establecidas en los pliegos de condiciones, así como por la legislación de contratos del sector público.

Obras de sustitución de pavimento de la pista polideportiva del Pabellón del Instituto de Educación Secundaria San José en Cuenca

Contratación de obras para la sustitución del pavimento de la pista polideportiva ubicada en el pabellón del Instituto de Educación Secundaria San José en Cuenca. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado abreviado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, al ser el valor estimado inferior a ochenta mil euros. Las obras incluyen la demolición y reposición de la superficie de juego del recinto deportivo del centro educativo.