Licitaciones.io

Registro gratuito

Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

Santa úrsula, Tenerife, Canarias, España

Anuncio de Licitación

12/08/2024

Perfil del contratante

Anuncio de Pliegos

12/08/2024

Perfil del contratante

Fin Plazo Presentación

02/09/2024

Finalizado

Anuncio de Adjudicación

04/11/2024

Perfil del contratante

Anuncio de Formalización

20/02/2025

Perfil del contratante

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

Licitación Mejora Polideportivo El Calvario

Licitaciones públicas: Ejecución de obra para adecuación y mejora del Polideportivo El Calvario y Parque Camino Calvario. Ayuntamiento de Santa Úrsula.

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Santa Úrsula

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Santa Úrsula

Datos generales

Estado

Resuelta

Presupuesto base de licitación

2.324.003,70 €

Importe sin impuestos

2.171.966,08 €

Valor estimado del contrato

2.171.966,08 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

12/08/2024

Ultima actualización

20/02/2025

Periodo estimado Inicio

-

Periodo estimado Final

-

Duración

6 Meses

Códigos CPV

45000000 - Trabajos de construcción

45233221 - Trabajos de pintura de la superficie de la calzada

45232130 - Trabajos de construcción de canalizaciones de aguas pluviales

45112711 - Trabajos de paisajismo en parques

45432100 - Trabajos de pavimentación y revestimiento de suelos

77310000 - Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes

45112100 - Trabajos de excavación de zanjas

45316100 - Instalación de equipo de alumbrado exterior

45111200 - Trabajos de explanación y limpieza del terreno

45112000 - Trabajos de excavación y movimiento de tierras

45262512 - Trabajos con piedra tallada

45233161 - Trabajos de construcción de caminos peatonales

71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

45231400 - Trabajos de construcción de líneas de conducción eléctrica

45233293 - Instalación de mobiliario urbano

45232121 - Trabajos de construcción de canalizaciones de riego

45231300 - Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales

45112310 - Trabajos de relleno

Título oficial

Contrato de Ejecución de la obra Adecuación y Mejora Polideportivo El Calvario y Parque Camino Calvario Anexo, en el término municipal de Santa Úrsula, así como la dirección facultativa de la obra y el servicio de coordinación de las condiciones de seguridad y salud.

Proceso de licitación

Proceso

Procedimiento Abierto

Urgencia

Ordinaria

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Electrónica

Plazo de presentación ofertas

Hasta 02/09/2024

Presentación

A uno o varios lotes

Cantidad máxima de presentación de lotes

3

Cantidad máxima de lotes adjudicados

1

Período disponibilidad documentos

Hasta 02/09/2024

Términos y Calificaciones

Calificaciones técnicas

  • Técnicos o unidades técnicas - Documentación acreditativa conforme al apartado H.1 del CCP
  • Trabajos realizados - Documentación acreditativa conforme al apartado H.1 del CCP
  • Otros - Se aportará el Certificado de Medio Ambiente ISO 14001 o similar. El órgano de contratación ha firmado el compromiso denominado Pacto de las Alcaldías para el Cambio Climático y las Energías (PACE) con el que se compromete a actuar para respaldar la implantación del objetivo europeo de reducción de los gases de efecto invernadero y la adopción de un enfoque común para el impulso de la mitigación y la adaptación al cambio climático. De ahí que se considere conveniente para la ejecución de los trabajos a realizar dicha certificación que acredite su capacitación en esta línea.

Calificaciones financieras

  • Cifra anual de negocio - Acreditar una cifra anual de negocios en la actividad de ejecución de obras, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos (o desde la fecha de inicio de actividad de la empresa si es menor) por importe igual o superior al valor estimado del lote o lotes a los que se licita. Conforme al apartado H.1 del CCP
  • Otros - Tener un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales con una cobertura igual o superior a un vez y media el importe del lote 1 al que licita
  • Otros - Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil con las siguientes cantidades mínimas aseguradas: Por siniestro…….150.000 € Por anualidad…...150.000 € La póliza deberá estar vigente hasta el final del plazo para presentar ofertas y deberá aportar, además el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato y su plazo de garantía, en caso de resultar adjudicatario.
  • Otros - Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil con las siguientes cantidades mínimas aseguradas: Por siniestro…….150.000 € Por anualidad…...150.000 € La póliza deberá estar vigente hasta el final del plazo para presentar ofertas y deberá aportar, además el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato y su plazo de garantía, en caso de resultar adjudicatario.
  • Patrimonio neto - Disponer de un patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de presentar las cuentas anuales, equivalente al valor estimado del lote o lotes a los que se licita si su duración es inferior a un año o de la anualidad media si la duración es superior. La acreditación de este requisito se realizará mediante aportación de las cuentas aprobadas y depositadas en el Registro mercantil o registro oficial correspondiente. En el caso de empresarios individuales no inscritos en el Registro mercantil, mediante los Libros de inventarios y cuentas legalizados por el Registro Mercantil. Documentación acreditativa conforme al apartado H.1 del CCP

Calificaciones específicas

  • Capacidad de obrar - Capacidad de obrar

Términos de adjudicación

  • Criterio Social: 10%
  • Oferta económica: 100%
  • Oferta económica: 100%
  • Mejor proposición económica: 80%
  • Criterio Energético: 10%

Documentos

Lotes

Lote 1

Obra

Importe

2.236.075,62 €

Importe sin impuestos

2.089.790,30 €

Lote 2

Dirección Facultativa de las obras

Importe

75.366,93 €

Importe sin impuestos

70.436,38 €

Lote 3

Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución

Importe

12.561,15 €

Importe sin impuestos

11.739,40 €

Resolución

Lote 1 - Formalizado: Conforme al acuerdo de resolución número 1205/2024

Fecha adjudicación

29/10/2024

Importe

2.185.987,53 € - Baja (-2%)

Importe sin impuestos

2.042.979,00 € - Baja (-2%)

Identificador contrato

3000/2024-1

Fecha contrato

12/12/2024

Lote 2 - Formalizado: Conforme al acuerdo de resolución número 1205/2024

Fecha adjudicación

29/10/2024

Importe

45.154,00 € - Baja (-40%)

Importe sin impuestos

42.200,00 € - Baja (-40%)

Identificador contrato

3000/2024-2

Fecha contrato

12/12/2024

Lote 3 - Formalizado: Conforme al acuerdo de resolución número 1205/2024

Fecha adjudicación

29/10/2024

Importe

8110,60 € - Baja (-35%)

Importe sin impuestos

7580,00 € - Baja (-35%)

Identificador contrato

3000/2024-3

Fecha contrato

12/12/2024

Licitaciones similares

Búsqueda avanzada

Contrato de obras de ampliación del ambulatorio de La Torre en Valencia

Contrato de ejecución de obras para la ampliación del consultorio auxiliar ubicado en la pedanía de La Torre de Valencia. Las prestaciones se desarrollarán conforme al proyecto técnico aprobado, al pliego de prescripciones técnicas y al pliego de cláusulas administrativas particulares. El procedimiento de adjudicación es abierto simplificado abreviado, sin exigencia de garantía provisional. El contratista deberá cumplir normas específicas para la ejecución en dependencias municipales, incluyendo gestión de residuos, vigilancia de obras y subcontratación regulada.

Ajuntament de València
Abierto simplificado·Valencia·Pub. 22/05/2026
Presupuesto56.380,22 EUR
En Plazo
Fin presentación05/06/2026
Ver detalles

Contrato de obras de mejora y eficiencia de infraestructuras de riego en los jardines históricos de Aranjuez y La Granja de San Ildefonso

Contratación de obras destinadas a mejorar y aumentar la eficiencia de las infraestructuras hidráulicas y sistemas de riego en los jardines de La Granja de San Ildefonso y Aranjuez. El contrato, dividido en dos lotes geográficos, comprende la ejecución de trabajos especializados en instalaciones de riego bajo la dirección de personal técnico cualificado. La empresa contratista debe garantizar la estabilidad del equipo de trabajo, obtener los permisos necesarios, certificar periódicamente el avance de los trabajos y levantar acta de recepción conforme a la normativa de contratación pública.

Patrimonio Nacional
Abierto·Madrid·Pub. 22/05/2026
Presupuesto465.106,02 EUR
En Plazo
Fin presentación23/06/2026
Ver detalles

Contrato de obras de reforma urbana en calle Doctor Barraquer de la Urbanización Lomalinda, Ogíjares (Granada)

Licitación pública para la ejecución de obras de reforma urbana en la calle Doctor Barraquer de la Urbanización Lomalinda en Ogíjares, Granada. El Ayuntamiento de Ogíjares licita estas obras mediante procedimiento abierto simplificado, requiriendo que los licitadores estén inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. Las proposiciones se evaluarán conforme a criterios de adjudicación específicos, y el contrato incluye documentación contractual que comprende memoria, planos, cuadros de precios y pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.

Ayuntamiento de Ogíjares
Abierto simplificado·Ogíjares·Pub. 22/05/2026
Presupuesto189.811,43 EUR
En Plazo
Fin presentación11/06/2026
Ver detalles

Obras de pavimentación, renovación de redes de abastecimiento, saneamiento y aceras en Bercianos del Páramo

Licitación de obras públicas convocada por el Ayuntamiento de Bercianos del Páramo para la pavimentación de calles y la renovación integral de las infraestructuras de agua potable, saneamiento y aceras del municipio. El proyecto comprende trabajos de preparación del terreno, instalación de tuberías y sistemas de drenaje, así como acabado de vías públicas. Las actuaciones se enmarcan en la mejora de las infraestructuras básicas y la accesibilidad viaria del núcleo urbano, con un presupuesto orientativo para la ejecución completa de todas las obras.

Ayuntamiento de Bercianos del Paramo
Abierto simplificado·Bercianos del páramo·Pub. 22/05/2026
Presupuesto249.273,60 EUR
En Plazo
Fin presentación11/06/2026
Ver detalles

Contrato de obras para la construcción del área recreativa de A Chan en Cerdedo Cotobade

Licitación pública por procedimiento abierto y multicriterio para la ejecución de las obras de construcción del área recreativa de A Chan en el municipio de Cerdedo Cotobade, provincia de Pontevedra. El contrato tiene carácter administrativo global que incluye la totalidad de la obra, con un plazo máximo de doce meses de ejecución y garantía mínima de un año. La financiación del proyecto procede de la aportación municipal con cargo al Plan+provincia 2027 u otras subvenciones disponibles.

Ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade
Abierto·Cerdedo cotobade·Pub. 22/05/2026
Presupuesto672.359,22 EUR
En Plazo
Fin presentación19/06/2026
Ver detalles

Contrato de obras de mejora de estanqueidad del edificio de las Amas de Casa - Ayuntamiento de Sinarcas

Licitación de obras para la mejora de la estanqueidad y reparación general del edificio de las Amas de Casa en Sinarcas. El contrato incluye actuaciones de adecuación y mejora del espacio que se ejecutarán como unidad indivisible, requiriendo coordinación técnica entre las diferentes tareas. La contratación se realiza sin división en lotes debido a la vinculación e interdependencia de las unidades de obra.

Ayuntamiento de Sinarcas
Abierto simplificado·Sinarcas·Pub. 22/05/2026
Presupuesto111.714,90 EUR
En Plazo
Fin presentación11/06/2026
Ver detalles

Obras de renovación del alumbrado público municipal de Castejón

Licitación pública convocada por el Ayuntamiento de Castejón para la renovación integral del sistema de alumbrado público municipal. El proyecto contempla la modernización de infraestructuras de iluminación vial con un presupuesto base de 39.903,80 euros. Las actuaciones incluyen la sustitución y mejora de equipos de iluminación, instalaciones eléctricas y sistemas conexos para garantizar la seguridad y eficiencia energética en las vías públicas del municipio. La licitación se encuentra en plazo de presentación de ofertas.

Ayuntamiento de Castejón
Otros·Castejón·Pub. 22/05/2026
Presupuesto39.903,80 EUR
Cierra en 4 días
Fin presentación29/05/2026
Ver detalles

Contrato de obras de paseo peatonal e infraestructuras en Lazkaomendi - Fase 1 - Ayuntamiento de Lazkao

El Ayuntamiento de Lazkao licita la ejecución de obras correspondientes a la primera fase del proyecto de paseo peatonal e infraestructuras en la zona de Lazkaomendi. La obra se financia con cargo al presupuesto municipal mediante aplicación presupuestaria específica, con posibilidad de ampliación en ejercicios futuros. El pago se realizará mediante certificaciones periódicas del director facultativo, sin que proceda revisión de precios. El adjudicatario deberá constituir garantía definitiva equivalente al cinco por ciento del importe de adjudicación, excluido IVA.

Ayuntamiento de Lazkao
Abierto simplificado·Lazcano·Pub. 22/05/2026
Presupuesto361.905,72 EUR
En Plazo
Fin presentación11/06/2026
Ver detalles

Contrato de obras para la digitalización de experiencias marítimas en realidad virtual en la entrada de La Restinga - Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro

El Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro licita un contrato de obras para la ejecución de un proyecto de digitalización de experiencias marítimas mediante tecnología de realidad virtual ubicado en la entrada de La Restinga. El proyecto forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Se trata de una unidad funcional única que no admite división en lotes y debe ejecutarse por una única empresa cuya actividad principal coincida con el objeto del contrato.

Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro
Abierto simplificado·La orotava·Pub. 22/05/2026
Presupuesto229.134,51 EUR
En Plazo
Fin presentación11/06/2026
Ver detalles

Contrato de obras de consolidación estructural en el Centro Penitenciario de Araba

Licitación de obras de consolidación estructural a ejecutar en el Centro Penitenciario de Araba. El contrato comprende trabajos de refuerzo y mejora de la estructura del edificio penitenciario, incluyendo hormigón estructural, acero para armadura, perfiles metálicos y sistemas de impermeabilización. La ejecución requiere cumplimiento normativo en seguridad laboral, gestión de residuos de construcción y demolición, así como la presentación de plan de seguridad y programa de trabajo. Los trabajos serán supervisados por dirección facultativa con visitas periódicas.

Igualdad, Justicia y Políticas Sociales
Abierto simplificado·Vitoria·Pub. 22/05/2026
Presupuesto253.789,12 EUR
En Plazo
Fin presentación15/06/2026
Ver detalles