Licitación Modificación Red Abastecimiento Agua Urdax

Obras de consolidación y acondicionamiento de edificio municipal para conversión en viviendas de alquiler en Alcalá de Moncayo

Contratación de obras de consolidación y acondicionamiento de un edificio municipal ubicado en la calle La Iglesia de Alcalá de Moncayo. El proyecto comprende la independización de usos del inmueble, que cuenta con planta baja y dos plantas, para convertirlo en dos viviendas destinadas al alquiler. La ejecución se tramita mediante procedimiento abierto ordinario conforme a la normativa de contratos del sector público.

Obras de construcción de módulo de 80 nichos prefabricados de hormigón en cementerio municipal

Contratación de las obras para la construcción de un módulo compuesto por 80 nichos prefabricados de hormigón en el cementerio municipal. El proyecto ha sido redactado por el arquitecto municipal Francisco Javier Pérez Bahamonde y el arquitecto técnico municipal Alejandro Gómez Romero. Se trata de una unidad funcional indivisible destinada a ampliar la capacidad de enterramientos del cementerio durante los próximos meses. La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto simplificado, con único criterio de adjudicación el del precio.

Obras de recuperación y mejora integral del entorno de calle Ávila y Parque Griñón en Torrejón de la Calzada

Licitación de obras para la ejecución del plan integral de embellecimiento y recuperación del entorno urbano de la calle Ávila y el Parque Griñón en Torrejón de la Calzada. Los trabajos incluyen pavimentación de calles, instalación de alumbrado público, mobiliario urbano, trabajos de paisajismo en zonas verdes e instalación de canalizaciones de aguas pluviales. La actuación se financia mediante subvención de la Comunidad de Madrid y fondos propios del Ayuntamiento, con una duración de ejecución de dos meses.

Obra de renovación de la red de abastecimiento de agua en calles Pablo Picasso, Goya, Greco y Zurbarán

Contratación de las obras de renovación de la red de abastecimiento de agua en las calles Pablo Picasso, Goya, Greco y Zurbarán conforme al proyecto técnico elaborado por Eugenio Díaz Alonso. Se trata de trabajos relacionados con tuberías de agua y obras auxiliares para las mismas, con un plazo de ejecución de cuatro meses a partir del acta de comprobación del replanteo. La adjudicación se realiza mediante procedimiento abierto simplificado.

Obras de acondicionamiento de acceso y planta baja en edificio municipal de Lascuarre

Contratación de obras para el acondicionamiento interior del acceso en planta baja, escalera de comunicación entre plantas y hueco para ascensor en un edificio municipal. El proyecto comprende una obra completa susceptible de ser entregada al uso general. La ejecución está prevista durante tres meses, con inicio aproximado en marzo de dos mil veintisiete y finalización en mayo del mismo año. El presupuesto base de licitación asciende a cincuenta mil cuatrocientos cuarenta y ocho euros con IVA incluido.

Obras de ejecución del proyecto de conformidad técnica de la acometida de agua desde el Centro al Polideportivo M-513 en Boadilla del Monte

Contrato de obras para la ejecución del proyecto de conformidad técnica de la acometida de agua que conectará desde el Centro al Polideportivo M-513 en el término municipal de Boadilla del Monte. Las obras incluyen el retranqueo de un tramo de conducción que afecta a la zona de dominio público de un cauce innominado y a la zona de servidumbre del cauce del Arroyo de la Vega. El contratista deberá adoptar medidas preventivas para proteger el arbolado existente, garantizar el paso seguro de ciudadanos por caminos alternativos debidamente señalizados y mantener en todo momento la accesibilidad de los itinerarios peatonales.

Contrato de obras de reposición de hidrantes y soportación de la red de abastecimiento de la Autoridad Portuaria de Vigo

Se licita un contrato de obras para la reposición de hidrantes y soportación de la red de abastecimiento gestionado por la Autoridad Portuaria de Vigo. El procedimiento es abierto simplificado con adjudicación por precio y otros criterios evaluables mediante fórmula. La duración máxima es de tres meses a partir de enero de 2027. Se requiere que los contratistas acrediten solvencia económica y técnica mediante documentación de obras ejecutadas en los últimos cinco años o, de forma potestativa, mediante clasificación en el grupo E, subgrupo 1, categoría 1.

Contrato de obras de ampliación del centro social en el núcleo de Novales de Huesca

Contrato administrativo de obras para la ampliación del centro social ubicado en el núcleo de Novales, municipio de Huesca. El proyecto, redactado por el arquitecto Miguel Ángel Campo Vallés, se ejecutará durante el ejercicio 2026 con nuevas fuentes de financiación municipal. Las obras se adjudicarán mediante procedimiento abierto simplificado sumario, siendo el único criterio de adjudicación el precio basado en la mejor relación calidad-precio. El adjudicatario deberá responsabilizarse de la recogida selectiva de residuos generados durante la ejecución.

Obras de mejora y urbanización de la calle La Calzada en Llanes

Contratación de obras destinadas a la mejora y urbanización de la calle La Calzada en el municipio de Llanes. El proyecto, aprobado por la Administración, incluye todos los documentos técnicos requeridos conforme a la normativa de contratación pública. Las obras serán supervisadas por la dirección facultativa, que ejercerá el control, inspección y vigilancia de la correcta ejecución de la prestación pactada.

Obras de reforma y ampliación del Centro Can Ruti de Badalona para la adecuación al nuevo modelo asistencial

Licitación de obras de reforma y ampliación del Centro Can Ruti ubicado en Badalona, dirigidas a la adecuación de la instalación al nuevo modelo asistencial. El contrato comprende la ejecución de las obras detalladas en el proyecto técnico aprobado, incluyendo la redacción de los planes de trabajo, seguridad y salud, y aseguramiento de calidad ambiental. Se trata de un procedimiento abierto de contratación de obras sujeto a regulación armonizada según la Ley de Contratos del Sector Público.