Licitación Obras de acceso y restauración en Madrid

Ayuntamiento des Migjorn Gran

Obra de reforma integral del Club de Jubilados de Migjorn Gran con redefinición de plantas y nueva cubierta

Licitación de obra de reforma integral del edificio municipal destinado a Club de Jubilados ubicado en Migjorn Gran. Las actuaciones incluyen la redefinición de la planta baja y primera planta, ejecución de nueva cubierta, así como reparación y mantenimiento del inmueble situado en calle Maria Auxiliadora. El contrato tiene una duración estimada de seis meses y se ejecutará conforme al proyecto técnico y condiciones administrativas particulares establecidas.

Abierto·San cristóbal·Pub. 17/09/2026

Presupuesto247.807,24 EUR

Abierto·Beizama·Pub. 17/09/2026

Obra de urbanización de la Plaza Zaragoza en Donostia-San Sebastián

Contrato administrativo de obras para la urbanización integral de la Plaza Zaragoza ubicada en Donostia-San Sebastián. El proyecto comprende la ejecución de trabajos de remodelación y acondicionamiento del espacio público conforme a los documentos del proyecto técnico. La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto de licitación pública, siendo el régimen jurídico aplicable la Ley de Contratos del Sector Público y normativa administrativa complementaria de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Euskal Trenbide Sarea

Presupuesto1.371.746,74 EUR

Fin presentación30/10/2026

Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet

Obras de adecuación del pavimento de la piscina infantil de la zona deportiva municipal de Sant Vicenç de Castellet

Contrato administrativo de obra para la ejecución de las labores de adecuación del pavimento situado alrededor de la piscina infantil de la zona deportiva municipal de Sant Vicenç de Castellet. El proyecto constituye la finalización de la reforma del pavimento exterior iniciada en el primer semestre de dos mil veinticinco en el ámbito de las piscinas dos, tres y cuatro. Las obras se desarrollarán en un entorno completamente urbanizado, con una superficie de actuación de mil setecientos ochenta coma noventa metros cuadrados.

Abierto simplificado·Sant vicenç de castellet·Pub. 17/09/2026

Presupuesto115.682,41 EUR

Ajuntament del Prat de Llobregat

Obras de mejora de infraestructura verde y jardinería en espacios públicos del Prat de Llobregat

Contrato de obras para el arreglo y mejora de la jardinería en diferentes espacios verdes del municipio del Prat de Llobregat. Las prestaciones incluyen subministro y plantación de arbustos y arbolado, así como trabajos de infraestructura verde en diversos espacios públicos. El adjudicatario será responsable de la ejecución completa de las obras, incluyendo la reparación de servicios e infraestructuras públicas o privadas que resulten dañadas durante los trabajos.

Abierto simplificado·El prat de llobregat·Pub. 17/09/2026

Presupuesto286.557,67 EUR

Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet

Obra de construcción de área de esparcimiento para perros y urbanización complementaria en Sant Vicenç de Castellet

Licitación de obra civil para la ejecución de las obras de instalación de un área de esparcimiento para perros con urbanización complementaria ubicada en la calle Enric Granados de Sant Vicenç de Castellet. El proyecto incluye memoria, estudio de seguridad y salud, control de calidad, pliegos de condiciones y planos. El contrato tiene un plazo de ejecución de seis semanas y ha sido aprobado mediante Decreto de Alcaldía.

Otros·Sant vicenç de castellet·Pub. 17/09/2026

Presupuesto41.042,41 EUR

Fin presentación01/10/2026

Abierto simplificado·Antella·Pub. 17/09/2026

Contrato de obra para proyecto básico y de ejecución de urbanización de plaza y edificio público en Antella

Se licita un contrato de obra administrativa para la ejecución del proyecto básico y de ejecución de urbanización de una plaza y edificio público situados en el Camí de la Fonteta, Carrer Martí l'Humà núm. 1 de Antella. El objeto incluye las prestaciones de urbanización de la plaza de acceso desde la vía pública y los espacios exteriores funcionales vinculados a la actividad del edificio. El contrato no se divide en lotes por razones técnicas de coordinación y optimización del control de ejecución global.

Ayuntamiento de Antella

Presupuesto1.223.852,52 EUR

Fin presentación19/10/2026

Ayuntamiento de Valle del Zalabí

Contrato de obra de pavimentación en hormigón del camino de Alcudia de Guadix a Charches

Licitación de obra pública para la pavimentación en hormigón de un tramo del camino que conecta Alcudia de Guadix con Charches. La intervención busca resolver problemas recurrentes de pérdida de material granular, formación de roderas, barro y polvo, mejorando la continuidad con tramos ya tratados. Se mantienen la clasificación, anchura legal y función de la vía sin alterar su titularidad ni añadir obras de fábrica que obstaculicen el tránsito.

Abierto simplificado·Valle del zalabí·Pub. 17/09/2026

Presupuesto164.272,03 EUR

Fin presentación20/10/2026

Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán

Contrato de obras de renovación y mejora de pavimentación de aceras en Avenida de Madrid, Fase III

Licitación para la ejecución de obras de renovación y mejora de la pavimentación de las aceras ubicadas en la Avenida de Madrid, correspondiente a la Fase III del proyecto. Las obras incluyen trabajos de pavimentación de calles y diversos trabajos de pavimentación, conforme al proyecto técnico redactado. El contratista deberá contar con medios de protección para el tratamiento de vertidos accidentales como residuos controlados y cumplir con las previsiones del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Abierto simplificado·Casasbuenas·Pub. 17/09/2026

Presupuesto260.293,41 EUR

Ayuntamiento de Val do Dubra

Contrato de obras de mejora del camino de Arnexo a DP1914 y otras vías

Licitación de obras para la mejora y acondicionamiento del camino de Arnexo a DP1914 y otros caminos relacionados. El contrato se rige por la Ley de Contratos del Sector Público, incluyendo estudios de seguridad y salud, así como gestión de residuos de construcción. La licitación se realiza mediante competencia basada en baja respecto al presupuesto base establecido en el proyecto técnico.

Abierto simplificado·Val do dubra·Pub. 17/09/2026

Presupuesto106.581,29 EUR