Licitaciones.io
Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

Zarzalejo (estación), Madrid, Comunidad de madrid, España

Anuncio de Licitación

16/02/2026

Perfil del contratante

Anuncio de Pliegos

16/02/2026

Perfil del contratante

Fin Plazo Presentación

16/03/2026

Finalizado

Anuncio de Adjudicación

27/04/2026

Perfil del contratante

Anuncio de Formalización

08/05/2026

Perfil del contratante

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

Licitación Obras de restitución en Zarzalejo

Licitaciones públicas: restitución de infraestructuras locales. Ayuntamiento de Zarzalejo.

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Zarzalejo

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Zarzalejo

Datos generales

Estado

Resuelta

Presupuesto base de licitación

166.642,68 €

Importe sin impuestos

137.721,22 €

Valor estimado del contrato

137.723,22 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

16/02/2026

Ultima actualización

08/05/2026

Periodo estimado Inicio

-

Periodo estimado Final

-

Duración

2 Meses

Códigos CPV

45112400 - Trabajos de excavación

45111240 - Trabajos de drenaje del terreno

45233251 - Trabajos de repavimentación

45112100 - Trabajos de excavación de zanjas

45233250 - Trabajos de pavimentación, excepto carreteras

45112330 - Trabajos de recuperación del terreno

45112360 - Trabajos de rehabilitación del suelo

45233160 - Caminos y otras superficies empedradas

45233253 - Trabajos de pavimentación de caminos peatonales

45100000 - Trabajos de preparación del terreno

45111200 - Trabajos de explanación y limpieza del terreno

45111213 - Trabajos de limpieza del terreno

Título oficial

CONTRATO para las obras de los trabajos de restitución de la funcionalidad de infraestructuras locales municipios de menos de 20.000 habitantes, afectadas por las lluvias acontecidas en marzo de 2025, incluido en el PIR 2022-2026

Proceso de licitación

Proceso

Abierto simplificado

Urgencia

Ordinaria

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Electrónica

Plazo de presentación ofertas

Hasta 16/03/2026

Presentación

-

Cantidad máxima de presentación de lotes

-

Cantidad máxima de lotes adjudicados

-

Período disponibilidad documentos

-

Términos y Calificaciones

Calificaciones técnicas

  • Trabajos realizados - Acreditación de TRES (3) Certificados de buena EJECUCIÓN de caminos rurales de características similares a las contempladas en el Proyecto, expedido por municipios sitos bien en la Comunidad de Madrid, bien en comunidades limítrofes a ésta. En el supuesto de empresa de nueva creación, la Solvencia se acreditará mediante la aportación de la siguiente documentación: (Ver apartado XIV del PPT complementario)

Calificaciones financieras

  • Otros - b) Seguro TODO RIESGO DE LA CONSTRUCCIÓN. La cuantía mínima de este seguro será de 1.000.000€. Se recogerá esta información en el Documento Europeo Único de Contratación (DEUC). Las Pólizas deberán estar vigente hasta el final del plazo para presentar ofertas, y deberá aportar además el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato y su plazo de garantía, en caso de resultar adjudicatario.
  • Seguro de indemnización - Suscripción de las siguientes Pólizas de Seguro: (art. 37 PCAP): a) Seguro de RESPONSABILIDAD CIVIL, con un mínimo de 1.000.000€. Se recogerá esta información en el Documento Europeo Único de Contratación (DEUC). Las Pólizas deberán estar vigente hasta el final del plazo para presentar ofertas, y deberá aportar además el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato y su plazo de garantía, en caso de resultar adjudicatario.
  • Cifra anual de negocio - La acreditación del Volumen anual de negocios, en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles por importe igual o superior a 206.581,83€ (una vez y media del Valor estimado del contrato 137.721,22€). La acreditación de estos requisitos se hará constar cumplimentando el Documento Europeo Único de Contratación correspondiente (DEUC), que será requisito para la licitación

Calificaciones específicas

  • Capacidad de obrar - Capacidad de obrar

Garantías financieras

  • Final - x5
  • Especial - x10

Términos de adjudicación

  • Mejor Propuesta Económica: 20%
  • Mejoras Materiales, sin Coste Adicional. MEJORA DEL CAMINO DE LAS MÁQUINAS: 80%

Documentos

Resolución

Adjudicación

Motivo de adjudicación

La Mesa de contratación acuerda PROPONER al Órgano de contratación, como OFERTA MEJOR VALORADA a INALTUM INFRAESTRUCTURAS, S.L. con CIF: B02649838, por importe total de 165.165,00€ (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS), como ADJUDICATARIA del contrato para LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LOS TRABAJOS DE RESTITUCIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES MUNICIPIOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES, AFECTADAS POR LAS LLUVIAS ACONTECIDAS EN MARZO DE 2025, INCLUIDA EN EL PIR 2022-2026.

Importe adjudicado

165.165,00 € -1%

Participantes

1

Fecha adjudicación

24/04/2026

Licitaciones similares

Obras de reurbanización de calles en Villamartín

Contratación de obras de reurbanización integral de tres vías públicas: calle González Calvo, paseo del Ambulatorio y calle Guadalquivir en el municipio de Villamartín, Cádiz. El proyecto contempla mejoras urbanísticas y de accesibilidad en estas arterias urbanas, financiado mediante el Plan Provincial de Cooperación a Obras y Servicios de Competencia Municipal. La ejecución se realiza bajo la dirección de la facultativa municipal y requiere empresas especializadas en obras públicas con experiencia demostrable.

Ayuntamiento de Villamartin
Abierto simplificado·Villamartín·Pub. 04/11/2026
Presupuesto142.795,71 EUR
En Plazo
Fin presentación24/11/2026
Ver detalles

Obras de control de la erosión del terraplén en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla en Toledo

Contrato de obras para la protección contra la erosión del terraplén denominado 010.TER.V2.063+999 ubicado en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, en el término municipal de Toledo. El proyecto comprende la instalación de malla de protección frente a la erosión causada por el viento y el agua, mejora de la evacuación de agua mediante bajantes, y creación de nuevos accesos para mantenimiento de la línea ferroviaria. La obra se ejecutará entre los puntos kilométricos 64+000 al 65+900.

Adif Alta Velocidad
Abierto·Provincia de Toledo·Pub. 04/11/2026
Presupuesto204.440,86 EUR
En Plazo
Fin presentación14/12/2026
Ver detalles

Obras de estabilización de taludes en la línea de alta velocidad Madrid-Puerta de Atocha, tramo Gerona

Contratación de obras de estabilización de taludes en un desmonte situado entre los puntos kilométricos 707+360 y 708+130 de la línea de alta velocidad L050 Madrid-Puerta de Atocha-Límite ADIF-LFPSA en la provincia de Gerona. El proyecto incluye la ejecución de trabajos de ingeniería civil necesarios para garantizar la seguridad de la infraestructura ferroviaria mediante la estabilización de los taludes del desmonte. Se tramita mediante procedimiento abierto, sin división en lotes, requiriendo un jefe de obra con experiencia en entorno ferroviario y titulación de máster en ingeniería civil o equivalente.

Adif Alta Velocidad
Abierto·Provincia de Gerona·Pub. 03/11/2026
Presupuesto2.812.250,56 EUR
En Plazo
Fin presentación16/12/2026
Ver detalles

Contrato de obras de adecuación de parcela para parking de autocaravanas en Calp

Contratación de obras de adecuación de una parcela destinada a parking para autocaravanas en el municipio de Calp, Alicante. Los trabajos comprenden la preparación, explanación y limpieza del terreno para su acondicionamiento. El plazo de ejecución es de dos meses, con un período mínimo de mantenimiento de seis meses ampliable hasta veinticuatro meses adicionales según las mejoras ofertadas. Se trata de un procedimiento abierto basado en la mejor relación calidad-precio.

Ajuntament de Calp
Abierto·Calpe·Pub. 03/11/2026
Presupuesto113.613,88 EUR
En Plazo
Fin presentación30/11/2026
Ver detalles

Obras de suministro eléctrico e instalaciones de media y baja tensión para edificio multiusos y alumbrado público en La Manga, Cartagena

Contratación de obras para la instalación de suministro eléctrico destinado a un edificio que albergará un salón de actos con aulas y sistema de alumbrado público, ubicado en el polígono Vivero Sur de La Manga, Cartagena. El proyecto incluye la construcción de una línea subterránea de media tensión en configuración de doble circuito, un centro de transformación prefabricado de 250 kW y varias líneas subterráneas de baja tensión. El organismo licitador es el Ayuntamiento de Cartagena, que ha solicitado una potencia de 92 kW en alta tensión a 20 kV conforme a los requisitos técnicos establecidos por la compañía distribuidora.

Ayuntamiento de Cartagena
Abierto·Cartagena·Pub. 03/11/2026
Presupuesto191.525,45 EUR
En Plazo
Fin presentación30/11/2026
Ver detalles

Obras de reurbanización y drenaje en la zona del puente de Fuenterrobles, Camporrobles

Contratación de obras de reurbanización integral de la zona del puente en Fuenterrobles, municipio de Camporrobles, que incluye acondicionamiento del terreno, firmes y pavimentos urbanos, jardinería, urbanización interior de parcela, sistemas de drenaje y gestión de residuos. El contrato tiene una duración de cuatro meses y se ejecutará en la parcela 443 del polígono 2 de Camporrobles, Valencia, bajo la supervisión del Ayuntamiento de Camporrobles como organismo contratante.

Ayuntamiento de Camporrobles
Abierto simplificado·Camporrobles·Pub. 29/10/2026
Presupuesto163.078,00 EUR
En Plazo
Fin presentación18/11/2026
Ver detalles

Contrato de obras de reforma y pavimentación de la Plaza España en Arboleas

Licitación de contrato administrativo de obras para la ejecución de la reforma de pavimentación en la Plaza España de Arboleas, ubicada frente a la Casa Consistorial. La plaza presenta un espacio rectangular abierto con el escudo del término municipal en su centro. El presupuesto base de licitación asciende a cincuenta y ocho mil setecientos veintiocho euros con dos céntimos, incluido IVA. La adjudicación se realizará conforme a criterios de mejor relación calidad-precio.

Ayuntamiento de Arboleas
Abierto simplificado·Arboleas·Pub. 29/10/2026
Presupuesto48.535,55 EUR
En Plazo
Fin presentación13/11/2026
Ver detalles

Contrato de obras para la ejecución de trabajos de limpieza en la interfaz urbano-forestal del concejo de Parres

Contrato de obras de limpieza de fincas, parcelas y montes situados en la zona de interfaz de treinta metros alrededor de los núcleos rurales del concejo de Parres, con el objetivo de prevenir posibles incendios forestales. La ejecución del contrato corre a cargo del Servicio de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Parres.

Ayuntamiento de Parres
Abierto simplificado·Santianes del terrón·Pub. 29/10/2026
Presupuesto42.646,00 EUR
En Plazo
Fin presentación16/11/2026
Ver detalles

Contrato de obras de renovación del firme en diversas calles del municipio de Albolote conforme al Plan Asfaltado 2026

Contratación de obras de renovación y reparación del firme (asfaltado) en varias calles del municipio de Albolote, dentro del marco del Plan Asfaltado 2026. El contrato tiene una duración de 4 meses a partir de la firma del acta de comprobación del replanteo. Los trabajos se ejecutarán conforme a las especificaciones técnicas detalladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y el proyecto de obras. La administración contratante es el Ayuntamiento de Albolote, con aplicación presupuestaria en el presupuesto municipal para 2026.

Ayuntamiento de Albolote
Abierto simplificado·Albolote·Pub. 29/10/2026
Presupuesto785.828,31 EUR
En Plazo
Fin presentación18/11/2026
Ver detalles

Obras de urbanización del Bulevar Radial El Valle en Torrelavega

Contratación de obras de urbanización del Bulevar Radial El Valle, en Torrelavega, desde el punto kilométrico 0+000 al 0+290. Las prestaciones incluyen trabajos viales, estructuras, encauzamiento del arroyo, redes de abastecimiento y saneamiento, alumbrado público, mobiliario urbano y plantaciones. El proyecto es financiado con cargo al Plan de Inversiones Municipales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el período 2025-2029.

Ayuntamiento de Torrelavega
Abierto·Torrelavega·Pub. 29/10/2026
Presupuesto3.317.472,90 EUR
En Plazo
Fin presentación19/11/2026
Ver detalles