Lugar de ejecución
Toledo, Castilla-la mancha, España
Anuncio de Licitación
24/04/2026
Perfil del contratante
Anuncio de Pliegos
24/04/2026
Perfil del contratante
Fin Plazo Presentación
14/05/2026
Finalizado
Anuncio de Adjudicación
18/06/2026
Perfil del contratante
Anuncio de Formalización
08/07/2026
Perfil del contratante
¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?
Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.
Licitación Obras de mejora de redes y acondicionamiento y renovación de pavimentos de calzada y acerados en la Calle Arenal de Quismondo (Toledo) - Ayuntamiento de Quismondo
Licitación pública para la ejecución de obras de mejora de redes de agua, saneamiento e instalaciones, junto con acondicionamiento y renovación de pavimentos en calzada y acerados en la Calle Arenal de Quismondo (Toledo). Las obras incluyen demolición de pavimentos existentes, excavación de zanjas, instalación de tuberías de PVC, rellenos y compactaciones, hormigonados, albañilería y pavimentaciones finales. El contrato comprende un presupuesto de ejecución material de 166.507,90 euros con plazo de ejecución de cinco meses. Dirigido a empresas contratistas de obras especializadas en infraestructuras urbanas.
Perfil del contratante
Perfil del contratante
Licitaciones similares
Contratación de obras de ejecución del proyecto de la calle As Barreiras en Revixós
Contratación mediante procedimiento abierto simplificado para la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto de la calle As Barreiras ubicado en Revixós, incluido en la segunda fase del adicional 4/2025 de los planes provinciales. Las obras se ejecutarán conforme al proyecto técnico que incluye el correspondiente estudio de seguridad y salud así como el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, siendo financiadas con cargo a los presupuestos anuales o plurianuales según corresponda.
Contrato de obras de acondicionamiento y adecuación de banda peatonal en la vía TF217 del Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo
Contrato de obras para el acondicionamiento y adecuación de la banda peatonal de la vía TF217 en el tramo comprendido entre la bolsa intermodal de la calle San José y los aparcamientos del Mercado del viario público insular. La ejecución se realizará conforme al proyecto de obra y prescripciones técnicas anexas. El Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo licita esta actuación, que será financiada mediante subvención del Gobierno de Canarias para planes de movilidad urbana sostenible, complementada con fondos municipales.
Contrato de obras de renovación del firme en la calle Hernán Cortés del barrio de Usanos de Guadalajara
Se licita un contrato de obras administrativas para la renovación del pavimento en la calle Hernán Cortés ubicada en el barrio de Usanos de Guadalajara. Las obras incluyen la ejecución de una plataforma única con aglomerado en toda la extensión de la calle, diferenciando mediante aglomerado impreso las zonas de acera y calzada. El proyecto forma parte de los objetivos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Guadalajara. Se trata de una obra de reforma que mejora las condiciones de circulación y seguridad vial de esta vía municipal.
Contratación de obras de mejora de la Rúa Nova en Bexo
Licitación de obras para la ejecución del proyecto de mejora de la Rúa Nova en Bexo. Se trata de un contrato de obras sometido a procedimiento simplificado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. El contrato incluye la obligación de cumplimiento de estudio de seguridad y salud, así como gestión de residuos de construcción y demolición según normativa vigente. Los criterios sociales y ambientales forman parte transversal del pliego, incluyendo exigencias de cumplimiento normativo laboral, social y ambiental.
Contratación de obras de renovación de infraestructuras hidráulicas en el entorno del mirador de la calle Joan Belda Pastor
Licitación pública para la ejecución de obras de renovación y mejora de las infraestructuras hidráulicas ubicadas en el entorno del mirador de la calle Joan Belda Pastor. El contrato incluye la realización de trabajos definidos en el proyecto técnico aprobado por la Administración, con supervisión mediante dirección facultativa. Se exigirá dedicación de medios personales y materiales suficientes para la correcta ejecución de la prestación.
Contrato de obras de rehabilitación del firme y mejora de seguridad vial del Camino del Hilo en Santa Eulalia del Río
Contrato de obras para la rehabilitación del firme de la vía del Camino del Hilo en el municipio de Santa Eulalia del Río. Los trabajos incluyen la reparación, reconstrucción o reposición de muros de piedra, adecuación de cunetas, limpieza de tajeas y mejora general de la seguridad y durabilidad de la carretera. La ejecución se realizará conforme a los planos y prescripciones técnicas vigentes, con un plazo de ejecución de dos meses y garantía de doce meses.
Contrato de obras de urbanización de calle para viviendas unifamiliares en Langa de Duero
Se licita la ejecución de obras de urbanización de una calle destinada a viviendas unifamiliares en la localidad de Langa de Duero, provincia de Soria. El contrato, de naturaleza privada y sin división en lotes, se adjudicará mediante procedimiento abierto. La Sociedad de Gestión de la Meseta Castellana y Leonesa actúa como órgano de contratación, siendo la Dirección Facultativa responsable de la supervisión y ejecución del proyecto según especificaciones técnicas.
Obras de reparación del pavimento del camino Cruz del Palmo y Alberca de Cortés - Ayuntamiento de Huesca
Licitación de obras para la reparación del pavimento del camino Cruz del Palmo y Alberca de Cortés en Huesca. El Ayuntamiento de Huesca licita la ejecución de trabajos de rehabilitación de la superficie de rodadura conforme al proyecto técnico especificado. El contrato incluye obligaciones de gestión de residuos de construcción y demolición, presentación de plan de residuos previo al inicio, y entrega de documentación fehaciente de gestión. Se somete a recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón.
Contrato de obras de mejora de viario de acceso a Bustelo
Contrato de ejecución de obras de mejora y acondicionamiento del viario de acceso a la localidad de Bustelo. El proyecto incluye un estudio básico de seguridad y salud en las obras de construcción, así como un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición conforme a la normativa vigente. Se trata de un procedimiento simplificado no sujeto a regulación armonizada, con financiación a cargo del presupuesto municipal según la aplicación presupuestaria señalada.
Contrato de obras para renovación de red hidráulica en calles Rosendo Montoro y Burgos de El Pantano, Torrent
Contrato de obras para la renovación completa de la red hidráulica en las calles Rosendo Montoro y Burgos del barrio El Pantano en Torrent. Las actuaciones se enmarcan en el plan de respuesta y reconstrucción ante los daños causados por la depresión aislada en niveles altos ocurrida entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. El contrato es financiado por subvenciones directas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico conforme al Real Decreto-Ley 7/2024. Se trata de un contrato de carácter privado celebrado por Aigües de L'Horta, S.A., considerada poder adjudicador que no reúne la condición de Administración Pública.
Otras licitaciones que pueden ser de tu interés
Licitaciones de Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil en ToledoLicitaciones de Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil en GuadalajaraLicitaciones de Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil en CuencaLicitaciones de Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil en Ciudad RealLicitaciones de Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil en Albacete