Licitación Pavimentación y Saneamiento en Brozas

Obras de mejora y acondicionamiento de caminos rurales entre carreteras provinciales

Licitación de obras de mejora integral de dos caminos rurales con una extensión aproximada de 4,1 kilómetros. El proyecto comprende la ejecución de trabajos sobre el Camino Colada de la Sierra y el Camino del Lomo-Carrasco, conectando el Camino Provincial HV-5135 con la Carretera Provincial HU-4103. El contratista debe garantizar la calidad de la obra terminada, gestionar residuos de construcción conforme a normativa, cumplir con seguridad y salud laboral, y contar con clasificación profesional Grupo A, Subgrupo 2, Categoría 2.

Contrato de obras de mejora y acondicionamiento de caminos rurales de titularidad municipal

Se licita la ejecución de obras de mejora y acondicionamiento de caminos rurales de titularidad municipal y uso público. Las prestaciones se definen en el correspondiente Proyecto aprobado, conforme a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas. El régimen jurídico es de naturaleza administrativa, regulado por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y normas complementarias.

Obras de mejora de pavimento y construcción de cunetas en la calle da Chousa

Contrato de obras para la mejora de la capa de rodadura y construcción de cunetas en la rúa da Chousa. Se trata de un procedimiento abierto simplificadísimo regulado por la Ley de Contratos del Sector Público. Las obras incluyen un estudio de seguridad y salud y un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. El contrato no está sujeto a regulación armonizada por tratarse de un importe inferior a ochenta mil euros.

Obras de remodelación de calle Horquilleros en Monda

Contratación de las obras necesarias para la remodelación integral de la calle Horquilleros, localizada entre calle La Paja y calle Marbella en el municipio de Monda. Las actuaciones se ejecutarán conforme al proyecto aprobado mediante Decreto de Alcaldía y siguiendo las prescripciones técnicas establecidas en el pliego. El contrato no se divide en lotes, formando el objeto una unidad funcional indivisible cuya ejecución se someterá a la normativa sectorial aplicable según la naturaleza de las obras.

Obras de accesibilidad vial y adecuación de espacio entre calles Mariana Pineda y Federico García Lorca

Contratación de las obras necesarias para mejorar la accesibilidad vial y adecuar el espacio público situado entre la calle Mariana Pineda y la calle Federico García Lorca. El proyecto incluye los documentos técnicos y especificaciones requeridas por la normativa de contratación del sector público, conforme a los estándares de accesibilidad establecidos en la legislación vigente.

Obras de peatonalización de la calle Amistad en el entorno de la plaza Enrique López Vidal de Alicante

Contratación de las obras comprendidas en el proyecto de peatonalización de la calle Amistad, localizado en el entorno de la plaza Enrique López Vidal en Alicante. El contrato se adjudica mediante procedimiento abierto simplificado con criterio único de precio, sin división en lotes. La ejecución incluye trabajos de construcción vial para peatones conforme al proyecto técnico de referencia.

Contrato de obras de renovación de conducción de agua de Fuente Bardés en Andilla

Se licita la ejecución de obras de construcción para la renovación del primer tramo de la conducción de Fuente Bardés en Andilla. El proyecto técnico ha sido redactado por Ingeniero Técnico de Obras Públicas y aprobado en septiembre de 2026. Las obras incluyen trabajos de construcción, instalación y distribución de tuberías de agua. La actuación se financia mediante subvención de la Diputación de Valencia dentro del Plan Abierto 2024-2027. El plazo de ejecución se establece en tres meses, con finalización obligatoria antes de abril de 2027.

Obras de mejora del trazado de curvas en vial del polígono de Azitain

Se licita un contrato de obras para la mejora del trazado de las curvas en el vial del polígono de Azitain. Las obras se ejecutarán aplicando los precios unitarios del proyecto con el porcentaje de baja de la oferta adjudicataria. El contrato tiene naturaleza administrativa y se rige por la Ley de Contratos del Sector Público. El valor estimado del contrato asciende a 1.216.288,82 euros, sin incluir el IVA del 21 por ciento.

Obras de urbanización de la fase 1.1 del núcleo urbano de Terrassola en Torrelavit

Contratación de obras correspondientes a la fase 1.1 del proyecto de urbanización del núcleo urbano de Terrassola ubicado en Torrelavit. El proyecto ha sido redactado por el ingeniero de caminos urbanista Xavier Frigola Mercader. Las obras se rigen por el pliego de clásulas administrativas y el pliego de prescripciones técnicas, siendo ambos documentos parte integrant del contrato. La ejecución se somete a la normativa de contratación del sector público, incluyendo la Ley de contratos del sector público y sus normas de desarrollo.

Obras de reurbanización, desdoblamiento de colector e implantación de red tranviaria unificada en la Avenida Diagonal de Barcelona. Fase 2

Contratación de obras de infraestructura urbana que incluyen reurbanización, ampliación de colectores de saneamiento e instalación de una red tranviaria integrada en la Avenida Diagonal de Barcelona, fase segunda. El proyecto se divide en tres lotes según tramos: Passeig de Sant Joan-Pau Claris, Pau Claris-Balmes y Balmes-Entença. Los trabajos requieren coordinación con múltiples contratistas, implementación de metodología BIM, cumplimiento de protocolos de seguridad del Consorcio del Transporte Metropolitano y gestión de tránsito urbano durante la ejecución.