Licitación Obras de mejora de pavimento y construcción de cunetas en la calle da Chousa

Obras de mejora y acondicionamiento de caminos rurales entre carreteras provinciales

Licitación de obras de mejora integral de dos caminos rurales con una extensión aproximada de 4,1 kilómetros. El proyecto comprende la ejecución de trabajos sobre el Camino Colada de la Sierra y el Camino del Lomo-Carrasco, conectando el Camino Provincial HV-5135 con la Carretera Provincial HU-4103. El contratista debe garantizar la calidad de la obra terminada, gestionar residuos de construcción conforme a normativa, cumplir con seguridad y salud laboral, y contar con clasificación profesional Grupo A, Subgrupo 2, Categoría 2.

Contrato de obras de mejora y acondicionamiento de caminos rurales de titularidad municipal

Se licita la ejecución de obras de mejora y acondicionamiento de caminos rurales de titularidad municipal y uso público. Las prestaciones se definen en el correspondiente Proyecto aprobado, conforme a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas. El régimen jurídico es de naturaleza administrativa, regulado por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y normas complementarias.

Obras de conservación de calzadas y aceras del municipio de Finestrat

Contrato de obras para el mantenimiento y conservación de calzadas y aceras en Finestrat. Las actuaciones se clasifican en mantenimiento programable, basado en inspecciones periódicas del estado de pavimentos y firmes, y mantenimiento de emergencia. La dirección facultativa de los trabajos corresponderá al personal técnico municipal designado. El contrato incluye eventuales ampliaciones de plazo conforme a la legislación de contratación pública.

Obras de conservación y rehabilitación del firme de varios caminos municipales en Moraña

Licitación de obras para la mejora y rehabilitación del firme de varios caminos públicos municipales localizados en la parroquia de Laxe, en el municipio de Moraña. Las actuaciones incluyen fresado y reparación de pavimentos deteriorados, tapado de baches, extendido de nuevas capas de rodadura con mezcla bituminosa en caliente de cinco centímetros de espesor medio, limpeza de cunetas, preparación de caja con saburra artificial en zonas puntuales, sinalización viaria vertical y horizontal en los entroncamentos con carreteras provinciales y autonómicas, así como recalce de tapas de registro y ejecución de canalón longitudinal.

Contrato de obras para la renovación y reposición del pavimento de la Plaza Marqués de la Cadena

Contratación de obras para la realización de un proyecto simplificado destinado a la renovación y reposición del pavimento de la Plaza Marqués de la Cadena. El contrato se perfecciona como obra administrativa conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. La ejecución se someterá a las condiciones del pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto técnico que sirve de base. El contratista será responsable de la correcta ejecución de las prestaciones con sujeción a los precios convenidos.

Obras de pavimentación y mejora del camino Real en Laredo, Chapela y Redondela

Contratación de obras de pavimentación y mejora del camino Real que atraviesa las localidades de Laredo, Chapela y Redondela. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado y será ejecutado por una única empresa adjudicataria, dado que las unidades de obra dependen cronológicamente unas de otras en una misma ubicación. La obra incluye un Plan de Seguridad y Salud según normativa vigente, con plazo de ejecución de tres meses.

Obras de accesibilidad vial y adecuación de espacio entre calles Mariana Pineda y Federico García Lorca

Contratación de las obras necesarias para mejorar la accesibilidad vial y adecuar el espacio público situado entre la calle Mariana Pineda y la calle Federico García Lorca. El proyecto incluye los documentos técnicos y especificaciones requeridas por la normativa de contratación del sector público, conforme a los estándares de accesibilidad establecidos en la legislación vigente.

Obras de peatonalización de la calle Amistad en el entorno de la plaza Enrique López Vidal de Alicante

Contratación de las obras comprendidas en el proyecto de peatonalización de la calle Amistad, localizado en el entorno de la plaza Enrique López Vidal en Alicante. El contrato se adjudica mediante procedimiento abierto simplificado con criterio único de precio, sin división en lotes. La ejecución incluye trabajos de construcción vial para peatones conforme al proyecto técnico de referencia.

Contrato de obras de acondicionamiento de nave para instalación deportiva y trabajos auxiliares de sustitución de cubierta en Torrelavega

Contrato administrativo de obras para el acondicionamiento de la Nave de Ordeño del Mercado Nacional de Ganados destinada a instalación deportiva, junto con trabajos auxiliares relacionados con la sustitución de cubierta del Pabellón de La Habana Vieja en Torrelavega. El presupuesto base de licitación asciende a 299.463,94 euros, incluyendo impuestos. Las obras incluyen trabajos de pavimentación, albañilería, revestidos y carpinterías según especificaciones técnicas del proyecto de ejecución.