Licitaciones.io

Registro gratuito

Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

Plaza mayor, 27, Ciudad rodrigo, Salamanca, Castilla y león, España

Fin Plazo Presentación

20/11/2025

Finalizado

Anuncio de Adjudicación

25/02/2026

Perfil del contratante

Anuncio de Formalización

25/02/2026

Perfil del contratante

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

Licitación Reforma Camping Municipal - Ciudad Rodrigo

Licitaciones públicas: contrato de obras para reforma del Camping municipal. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo.

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo

Datos generales

Estado

Resuelta

Presupuesto base de licitación

86.414,27 €

Importe sin impuestos

71.416,75 €

Valor estimado del contrato

71.416,75 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

25/02/2026

Ultima actualización

25/02/2026

Periodo estimado Inicio

-

Periodo estimado Final

-

Duración

2 Meses

Códigos CPV

45000000 - Trabajos de construcción

45212100 - Trabajos de construcción de instalaciones de ocio

Título oficial

Contrato de obras para el desarrollo del “Proyecto Básico y de Ejecución para reforma del Camping municipal. C/ La Toma, 35. Ciudad Rodrigo”

Proceso de licitación

Proceso

Negociado sin publicidad

Urgencia

Ordinaria

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Electrónica

Plazo de presentación ofertas

Hasta 20/11/2025

Presentación

-

Cantidad máxima de presentación de lotes

-

Cantidad máxima de lotes adjudicados

-

Período disponibilidad documentos

-

Términos y Calificaciones

Calificaciones técnicas

  • Trabajos realizados - Este requisito se acreditará INICIALMENTE mediante declaración responsable conforme al formulario del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) y declaración responsable complementaria. POSTERIORMENTE, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación que figura en la 8.3.2 PCA. Se presentarán certificados de buena ejecución de obras ejecutadas en el curso de los cinco (5) últimos años, que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato o del grupo o subgrupo más relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento del valor estimado del contrato. V.E (71.416,75 €) x 0,70 = 49.991,72 €

Calificaciones financieras

  • Cifra anual de negocio - Se acreditará inicialmente por los licitadores mediante declaración responsable conforme al formulario del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) siguiendo las instrucciones del Anexo I del PCA; y mediante declaración responsable complementaria del Anexo II del PCA. POSTERIORMENTE, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación que figura en la 8.3.1 PCA. Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior una vez el valor estimado del contrato, excluido IVA (71.416,75 € €) x 1,0 = 71.416,75 €
  • Seguro de indemnización - Se acreditará inicialmente por los licitadores mediante declaración responsable conforme al formulario del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) siguiendo las instrucciones del Anexo I del PCA; y mediante declaración responsable complementaria del Anexo II del PCA. POSTERIORMENTE, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación que figura en la 8.3.1 c) PCA. Disposición de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior 100.000,00 euros que esté vigente en el momento de presentación de la oferta por un periodo de vigencia que abarque la ejecución del contrato, aportando además el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante el plazo total de ejecución de las obras
  • Patrimonio neto - Se acreditará inicialmente por los licitadores mediante declaración responsable conforme al formulario del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) siguiendo las instrucciones del Anexo I del PCA; y mediante declaración responsable complementaria del Anexo II del PCA. POSTERIORMENTE, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación que figura en la 8.3.1 b) PCA. Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior a 71.416,75 €.

Calificaciones específicas

  • Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Cumplimiento con las obligaciones tributarias
  • No prohibición para contratar - No prohibición para contratar
  • Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
  • Capacidad de obrar - Capacidad de obrar

Garantías financieras

  • Final - x5

Términos de adjudicación

  • Programa de trabajos: 10%
  • Mejora en la calidad de los materiales: 10%
  • Precio más bajo: 40%
  • Ampliación del plazo de garantía de la obra: 5%
  • Memoria técnica: 20%
  • Actuaciones medioambientales: 15%

Documentos

Resolución

Formalizado: Único licitador presentado, y que, por tanto, ha obtenido la mayor puntuación conforme a los criterios establecidos en la cláusula décima del PCA.

Fecha adjudicación

26/12/2025

Importe

86.414,27 € - Baja (0%)

Importe sin impuestos

71.416,75 € - Baja (0%)

Identificador contrato

2513/2025

Fecha contrato

26/12/2025

Licitaciones similares

Búsqueda avanzada

Obras de recogida de aguas pluviales en la plaza de Cabanelas-Viascón del municipio de Cerdedo Cotobade

Contratación de obras de infraestructura hidráulica mediante procedimiento abierto simplificado para la ejecución de un sistema de recogida de aguas pluviales en el entorno de la plaza de Cabanelas-Viascón. El proyecto es promovido por el Concello de Cerdedo Cotobade con financiación pendiente de subvención de la Administración. Se tramita de forma anticipada considerando su dependencia de recursos externos. La duración estimada de ejecución es de tres meses.

Ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade
Abierto simplificado·Cerdedo cotobade·Pub. 29/05/2026
Presupuesto30.174,49 EUR
En Plazo
Fin presentación22/06/2026
Ver detalles

Contrato de obras de sustitución de puertas de baños - Fase IV - Navio

Licitación de obra pública para la sustitución de las puertas de los baños en la fase IV del edificio Navio. El proyecto incluye todos los documentos técnicos y administrativos conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. La ejecución de la obra debe ajustarse a los planos, especificaciones técnicas y presupuesto base de licitación establecidos en los documentos contractuales.

Intendencia de Madrid
Abierto simplificado·Madrid·Pub. 29/05/2026
Presupuesto44.368,39 EUR
En Plazo
Fin presentación12/06/2026
Ver detalles

Obra de reforma de la nave 13 del Centro de Empresas e Innovación de Aragón en Zaragoza

Contrato de obra para la reforma integral de la nave 13 ubicada en el Centro de Empresas e Innovación de Aragón en Zaragoza. El Instituto Aragonés de Fomento licita la ejecución de los trabajos de acondicionamiento conforme al proyecto técnico establecido. El contratista deberá cumplir un programa de trabajo aprobado por el Arquitecto Director, asumir la protección y limpieza de zonas afectadas, así como la reparación de servicios e infraestructuras dañadas durante la ejecución. Se establece un plazo de garantía de dos años desde la recepción de las obras.

Instituto Aragonés de Fomento (IAF)
Abierto simplificado·Remolinos·Pub. 29/05/2026
Presupuesto420.618,72 EUR
En Plazo
Fin presentación18/06/2026
Ver detalles

Licitación de obras de mejora del pavimento en viales del Parque Empresarial de O Pereiro de Aguiar

Contratación de obras para la rehabilitación y mejora del firme en el vial principal y vial 3 del Parque Empresarial de O Pereiro de Aguiar. La actuación incluye la reposición de señalización horizontal afectada y la renovación del panel director de entrada al parque. El proyecto está financiado mediante ayudas de la Consellería de Economía e Industria de la Comunidad Autónoma de Galicia para habilitación y mejora de infraestructuras de parques empresariales. Se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado conforme a criterios de mejor relación calidad-precio.

Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar
Abierto simplificado·O pereiro de aguiar·Pub. 29/05/2026
Presupuesto112.340,48 EUR
En Plazo
Fin presentación18/06/2026
Ver detalles

Contrato de obras de pavimentación de la Calle La Jota en María de Huerva

Se licita un contrato administrativo de obras para la pavimentación e instalación de infraestructuras necesarias en la Calle La Jota del municipio de María de Huerva, localizado en Zaragoza. Las obras comprenden la renovación de la vía entre la Avenida Goya y la Calle Vicario José Sebastián. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado y debe finalizarse el 15 de septiembre de 2026, plazo improrrogable por condiciones de la ayuda PLUS 2025 de la Diputación Provincial de Zaragoza.

Ayuntamiento de Maria de Huerva
Abierto simplificado·María de huerva·Pub. 29/05/2026
Presupuesto332.675,19 EUR
En Plazo
Fin presentación19/06/2026
Ver detalles

Contrato de obras de reordenación del espacio público y construcción de nueva glorieta en la intersección de Calle General Vara de Rey con Avenida Pérez Galdós

Licitación de obras para la reordenación integral del espacio público y construcción de una nueva glorieta en la intersección entre la Calle General Vara de Rey y la Avenida Pérez Galdós. El contrato incluye la ejecución de trabajos de infraestructura vial y urbanización del viario conforme al proyecto técnico especificado. La Junta de Gobierno Local es la administración contratante, encargada de supervisar la ejecución y garantizar el cumplimiento de las disposiciones técnicas, administrativas y de seguridad laboral durante todo el periodo de realización y garantía.

Ayuntamiento de Logroño
Abierto simplificado·Logroño·Pub. 29/05/2026
Presupuesto1.150.893,25 EUR
En Plazo
Fin presentación19/06/2026
Ver detalles

Contrato de obra para la pavimentación del aparcamiento municipal adyacente al parque de Albarracín

Contrato de obra pública para la ejecución del proyecto de pavimentación de un aparcamiento situado junto al parque municipal de Albarracín, en la provincia de Teruel. La Administración adjudica las prestaciones conforme a los pliegos, presupuesto y mediciones del proyecto, sometiéndose las partes a la normativa de contratación del sector público y a la jurisdicción contencioso-administrativa. El contratista asume obligaciones laborales, de seguridad y medioambientales durante la ejecución de los trabajos.

Ayuntamiento de Albarracín
Abierto simplificado·Perales del alfambra·Pub. 29/05/2026
Presupuesto95.255,90 EUR
En Plazo
Fin presentación18/06/2026
Ver detalles

Licitación de ejecución de obras de instalación de fachada ventilada en la Casa de la Cultura de Barlovento

Contratación de las obras de ejecución comprendidas en el proyecto básico y de ejecución para la instalación de una fachada ventilada en la Casa de la Cultura del municipio de Barlovento. La intervención forma parte de una actuación de mejora y acondicionamiento del edificio público destinado a actividades culturales. El proyecto incluye el diseño e implementación de un sistema de fachada ventilada que mejora las prestaciones térmicas, acústicas y estéticas del inmueble. El organismo contratante es la Alcaldía del Ayuntamiento de Barlovento, responsable de la gestión del patrimonio municipal.

Ayuntamiento de Barlovento
Abierto simplificado·La orotava·Pub. 29/05/2026
Presupuesto312.511,45 EUR
En Plazo
Fin presentación18/06/2026
Ver detalles

Obra de instalación de ascensor accesible en el Colegio Público Nuestra Señora del Pilar de Monreal del Campo

Licitación de obra completa para la instalación de un ascensor accesible en el Colegio Público Nuestra Señora del Pilar, ubicado en Monreal del Campo. El proyecto comprende todas las instalaciones necesarias para el funcionamiento correcto del ascensor, incluidas estructuras metálicas y trabajos de construcción asociados. La obra se financia con cargo al Plan de Obras y Servicios de la Diputación Provincial de Teruel.

Ayuntamiento de Monreal del Campo
Abierto·Monreal del campo·Pub. 29/05/2026
Presupuesto111.435,59 EUR
En Plazo
Fin presentación11/06/2026
Ver detalles

Contrato de obras de adecuación de local para Casa de la Juventud en el edificio de la antigua jefatura de policía local de Benahavís

El Ayuntamiento de Benahavís licita las obras de adecuación y reforma del edificio de la antigua jefatura de policía local para su transformación en Casa de la Juventud. Los trabajos incluyen instalaciones de ocio, trabajos de instalación en edificios y acabados de construcción. El procedimiento de adjudicación es negociado sin publicidad, tras quedar desiertas tres convocatorias anteriores. La financiación corre íntegramente a cargo del municipio, y el contrato será formalizado a través de la Junta de Gobierno Local.

Ayuntamiento de Benahavís
Negociado sin publicidad·Benahavís·Pub. 29/05/2026
Presupuesto6.979.358,00 EUR
Cierra en 3 días
Fin presentación01/06/2026
Ver detalles