Licitación Reforma de Edificio en Foz-Calanda

Obras de rehabilitación y recuperación del Paseo de Ronda y Centro Sociocultural de Frías

Contrato de obras para la rehabilitación integral del edificio destinado a la recuperación del antiguo Paseo de Ronda y acondicionamiento del Centro Sociocultural en la Ciudad de Frías. El proyecto, financiado conjuntamente por la Diputación Provincial de Burgos, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y fondos propios del Ayuntamiento de Frías, se ejecutará mediante procedimiento de adjudicación ordinaria con ofertas a la baja sobre presupuesto fijo.

Contrato de obras para construcción de edificio de usos múltiples culturales, fase 2 desglosada - Ayuntamiento de Montejo

Contrato administrativo de obra para la construcción de un edificio municipal destinado a usos múltiples de carácter cultural. El proyecto ha sido redactado por el arquitecto Víctor Campal García. La obra se ejecutará en Montejo, provincia de Salamanca, con un plazo de ejecución de sesenta días naturales. El adjudicatario será seleccionado mediante procedimiento abierto simplificado abreviado con tramitación urgente, siendo el precio el único criterio de adjudicación.

Obras de mejora en edificio municipal multifuncional: instalación de ascensor y renovación de cubierta en Villavieja de Yeltes

Contratación de obras de mejora integral en un edificio municipal destinado a actividades culturales situado en la Plaza de la Constitución de Villavieja de Yeltes. Las actuaciones comprenden la instalación de un elevador para mejorar la accesibilidad, la renovación completa de la cubierta, trabajos de albañilería, mejoras en accesibilidad y reposición de instalaciones afectadas. El proyecto ha sido redactado por arquitecto colegiado y las obras constituyen una unidad funcional única que requiere coordinación integral de todos los trabajos para garantizar la correcta puesta en servicio del edificio.

Contrato de obras de reforma interior de la oficina de empleo de Zarautz

Contratación de obras de reforma y acondicionamiento interior de la nueva oficina de empleo ubicada en Zarautz. El contrato se rige por la Ley de Contratos del Sector Público y se integra por documentos de carácter contractual que incluyen el pliego de cláusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas particulares, los cuadros de precios, los planos y la memoria del proyecto. La ejecución material de las obras se realizará conforme a las normas técnicas y reglas de buena construcción.

Contrato de obras de reforma y ampliación del gimnasio y oficina del Polideportivo de El Jaro - Ayuntamiento de Ugao-Miraballes

Contratación de obras de reforma y ampliación de las instalaciones del gimnasio y la oficina del Polideportivo de El Jaro, ubicado en el municipio de Ugao-Miraballes. El proyecto incluye la ejecución de trabajos de mejora y ampliación de espacios destinados a actividades deportivas y administrativas. La ejecución se regirá conforme a la legislación de contratos del sector público, con un plazo de realización de dos meses desde la formalización del contrato.

Obra de construcción de piscina cubierta y gimnasio en Puente San Miguel, Reocín

Contratación de la obra de construcción de una piscina cubierta y un gimnasio en Puente San Miguel, término municipal de Reocín. El proyecto comprende las prestaciones detalladas en el Proyecto de Ejecución de noviembre de 2025. Se tramita mediante procedimiento abierto con tramitación ordinaria y un criterio de adjudicación. El contrato no está sujeto a regulación armonizada al ser su valor estimado inferior al umbral establecido en la normativa de contratación pública.

Obras de adaptación y acondicionamiento del local de Fraternidad-Muprespa para centro asistencial y oficinas en Las Palmas de Gran Canaria

Se licita la ejecución de trabajos de adaptación integral de un local destinado a centro asistencial y oficinas de Fraternidad-Muprespa, ubicado en la Avenida de Ansite de Las Palmas de Gran Canaria. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios de adjudicación, regulado como contrato privado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. El adjudicatario deberá contar con habilitación empresarial y dedicar recursos suficientes para la debida ejecución de las obras bajo supervisión de la Dirección Facultativa.

Obra de agrupación y reforma interior de locales para oficinas administrativas del SOIB/SEPE en Alcúdia

Contratación de obra para la agrupación de dos locales y reforma interior destinada a la adaptación y acondicionamiento de las oficinas administrativas del Servei d'Ocupació de les Illes Balears y del SEPE ubicadas en Alcúdia. El proyecto incluye estudio geotécnico, estudio de seguridad y salud, así como la documentación técnica completa en formato básico y ejecutivo.

Obras de construcción y equipamiento del Centro Deportivo de Villapalacios

Contrato de obras para la construcción y equipamiento integral del Centro Deportivo de Villapalacios conforme al proyecto redactado por el arquitecto Pablo Tomás Villarías. Las obras incluyen trabajos de albañilería, revocos y revestidos, con un plazo de ejecución de seis meses y garantía de doce meses. El proyecto fue aprobado mediante Decreto número trescientos veintiuno, de dieciséis de diciembre de dos mil veinticinco. La financiación es mixta, integrando fondos Leader del Plan Estratégico de la Política Agraria Común dos mil veintitrés a dos mil veintisiete de Castilla-La Mancha, aportación estatal y municipal.

Obras de reparación de cubierta y cubrición de patio de la Casa Consistorial en Torremormojón - Diputación Provincial de Palencia

Contratación de obras para la reparación de la cubierta de la Casa Consistorial y la cubrición del patio en Torremormojón, municipio de la provincia de Palencia. La Diputación Provincial de Palencia licita estas obras de construcción y rehabilitación de edificio oficial, con proyecto redactado por Álvaro Gutiérrez Baños y aprobado el 28 de marzo de 2025. Se clasifica como trabajos de construcción de edificios de oficinas según la normativa de clasificación CPV.