Licitación Reforma Escoles Velles Fase 3

Obras de ampliación y adecuación de la Escuela El Bruc en los Servicios Territoriales en el Penedès

Contratación de obras de ampliación y adecuación de la Escuela El Bruc, ubicada en los Servicios Territoriales en el Penedès. El proyecto incluye intervenciones de reforma y mejora de las instalaciones educativas mediante procedimiento abierto de licitación pública armonizada, sujeto a regulación de la Ley de Contratos del Sector Público. El contratista deberá contar con clasificación requerida en construcción y cumplir obligaciones esenciales respecto a convenios sectoriales y territoriales aplicables.

Contrato mixto de redacción de proyecto básico y ejecutivo con ejecución de obras de ampliación y reforma de la Comisaría de Policía ABP Vielha en el Alt Pirineo

Se licita un contrato mixto que comprende la redacción del proyecto básico y ejecutivo, incluyendo estudios geotécnicos, de seguridad y salud, certificación de eficiencia energética y modelo BIM, seguido de la ejecución de las obras de ampliación y reforma de la Comisaría ABP de Vielha. El contrato incluye la posibilidad de redacción de proyectos modificados durante la ejecución. Infraestructures.cat, como medio propio de la Generalitat de Catalunya, gestiona la licitación, adjudicación y supervisión integral del proyecto.

Construcción de un nuevo instituto de educación secundaria en Eivissa

Contrato de obras para la construcción de un nuevo instituto de educación secundaria en el municipio de Eivissa. El proyecto incluye la edificación completa del centro educativo ubicado en la parcela de Carrer Aubarca en el barrio Es Putxet. La ejecución se llevará a cabo bajo supervisión de la arquitecta designada como directora facultativa, con seguimiento del servicio de proyectos, obras y supervisión del IBISEC.

Obras de reparación y renovación de cubierta del gimnasio del Instituto de Educación Secundaria Santa Isabel de Hungría en Jerez

Licitación pública para la ejecución de obras de reparación y renovación de la cubierta del gimnasio del Instituto de Educación Secundaria Santa Isabel de Hungría, ubicado en Jerez de la Frontera. El contrato, convocado por la Agencia Pública Andaluza de Educación, incluye los trabajos necesarios para garantizar la impermeabilización, estanqueidad y seguridad estructural de la cubierta del edificio destinado a actividades deportivas y educativas. Las obras comprenden la preparación del terreno, demolición de elementos existentes, instalación de nuevos materiales y acabados finales.

Contrato de obras de ampliación de cuatro aulas en el Centro de Educación Infantil y Primaria Abona de Granadilla de Abona, Tenerife

Contratación de obras de ampliación de infraestructura educativa consistente en la construcción de cuatro aulas adicionales en el Centro de Educación Infantil y Primaria Abona, ubicado en Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife. La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias licita estas obras de carácter administrativo sujetas a la Ley de Contratos del Sector Público. El contrato incluye la ejecución de la obra civil, dirección facultativa, coordinación de seguridad y salud, así como todas las instalaciones y acabados necesarios para la puesta en funcionamiento de las nuevas aulas.

Obra de adecuación de espacios exteriores en el colegio público Nostra Senyora de Vialfàs de Sa Pobla

Licitación de obra para la adecuación y mejora de espacios exteriores en el Centro de Educación Infantil y Primaria Nostra Senyora de Vialfàs, ubicado en Sa Pobla. El contrato incluye la ejecución de trabajos de acondicionamiento de áreas exteriores del centro educativo, requiriendo la designación de un jefe de obra con titulación en arquitectura o arquitectura técnica, y experiencia acreditada en obras similares durante los últimos tres años. La ejecución estará sujeta a condiciones especiales de carácter social y medioambiental.

Obras de reparación temporal de cubiertas del Instituto de Educación Secundaria Casas Viejas de Benalúp

Licitación pública de obras convocada por la Agencia Pública Andaluza de Educación para la reparación temporal de las cubiertas del Instituto de Educación Secundaria Casas Viejas ubicado en Benalúp. El contrato incluye los trabajos necesarios de mantenimiento, restauración y reparación de las estructuras de cubierta del centro educativo durante el año 2026. Importe de licitación de ciento ochenta y cinco mil euros aproximadamente.

Obra de sustitución de impermeabilización de cubiertas y saneamiento de forjados en centro educativo de Llucmajor

Contratación de obra para la sustitución de la impermeabilización de las cubiertas planas y el saneamiento de cantos de forjados del CEIP Badies, ubicado en Llucmajor. El proyecto incluye trabajos de rehabilitación e impermeabilización en el centro educativo con un plazo de ejecución de tres meses desde el acta de comprobación de replanteo. La licitación se realiza mediante procedimiento abierto con presentación electrónica de proposiciones a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Obras de rehabilitación integral y ampliación del CEIP Plurilingüe de Nadela en Lugo, cofinanciadas por fondos europeos FEDER

Licitación de obras de rehabilitación integral y ampliación del Colegio de Educación Infantil y Primaria Plurilingüe de Nadela en la provincia de Lugo. El proyecto está cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo de Desarrollo Regional en el marco del Programa de Galicia FEDER 2021-2027, cubriendo el sesenta por ciento del gasto elegible. La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional ejecuta esta obra de mejora de infraestructuras educativas destinada a modernizar y ampliar las instalaciones del centro educativo.

Contrato de obras de adecuación del aulario de Formación Profesional San Blas

Contrato de ejecución de obras destinado a la adecuación y mejora del aulario del centro de Formación Profesional San Blas. La Administración, a través del Servicio Provincial del Departamento de Educación, Ciencia y Universidades, licita las obras que incluyen dirección facultativa, coordinación y seguimiento de la ejecución. El adjudicatario deberá cumplir con los plazos establecidos, presentar programas de trabajo conformados por la dirección de obra, y utilizar materiales de primera calidad conforme a las especificaciones del proyecto.