Licitación Reforma integral centro deportivo Chano Melián

Contrato mixto de servicio de elaboración de proyecto y obra para la reforma del Cine Chimisay en Puerto de la Cruz

Contrato administrativo mixto que comprende la redacción del proyecto técnico y la ejecución de las obras de reforma integral del Cine Chimisay, ubicado en el municipio de Puerto de la Cruz. Las prestaciones incluyen estudios previos, elaboración de proyecto en entorno BIM, ejecución de obra con un plazo máximo de 31 meses desde la formalización del contrato, supervisión mediante dirección facultativa integrada por director de obra, director de ejecución, coordinador de seguridad y salud, y director de instalaciones.

Construcción de pista de pádel - Ayuntamiento de Membrío

Licitación de obras de construcción de una pista de pádel promovida por el Ayuntamiento de Membrío. El proyecto contempla la ejecución de las infraestructuras necesarias para la instalación de una pista deportiva de pádel destinada al uso público municipal. La obra incluye la preparación del terreno, trabajos generales de construcción y acabados propios de instalaciones deportivas, con el objetivo de dotar al municipio de una nueva infraestructura para la práctica del deporte y el ocio.

Obras del proyecto básico y ejecución de la Ruta Salut al Grau 2026 en Valencia

Contratación de obras correspondientes al proyecto básico y ejecución de la Ruta Salut al Grau 2026, actuación seleccionada en la consulta ciudadana sobre inversiones en barrios de los presupuestos participativos de Valencia. El contrato se rige por procedimiento abierto simplificado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, siendo de naturaleza administrativa y dirigido a la realización de las actuaciones descritas en el proyecto técnico adjunto.

Obras de construcción de campo de fútbol de césped artificial en Puente Genil

Se licita la construcción de un nuevo campo de fútbol con césped artificial ubicado en los sectores SG-D6 y SG-V7 denominados Llanos de Cristo del PGOU vigente en Puente Genil, Córdoba. El proyecto forma parte del Plan Provincial de Obras y Servicios 2024-2027, específicamente en el bienio 2025-2026. La obra incluye todas las prestaciones especificadas en el Anexo nº 1 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Obras de construcción de quiosco y aseos en el Parque Los Olívicos de Campohermoso (Níjar)

Contratación de obras para la construcción de un quiosco y aseos en el Parque Los Olívicos ubicado en Campohermoso, municipio de Níjar. El proyecto, redactado por el arquitecto Luis Castillo Miras, se ejecutará mediante procedimiento abierto simplificado y será financiado con fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Plan Antifraude del Ayuntamiento de Níjar.

Contrato de obras para adecuación de espacios exteriores y construcción de pista de pádel en El Rebollar

Licitación de obras para la adecuación integral de espacios exteriores y construcción de una pista de pádel en la localidad de El Rebollar. El contrato incluye la ejecución material de las obras conforme al proyecto técnico, con un presupuesto base de contratación de ochenta y uno mil seiscientos diez euros más IVA. El adjudicatario deberá ejecutar la totalidad de los trabajos dentro del plazo establecido, cumpliendo con la normativa técnica y administrativa aplicable.

Obra de instalación de ventilación de la pista polideportiva cubierta de Valderrubio

Contratación de la ejecución de obra para la instalación del sistema de ventilación de la pista polideportiva cubierta ubicada en Valderrubio, que forma parte de la segunda fase del proyecto integral de instalaciones y actividad de pista deportiva cubierta. El Ayuntamiento de Valderrubio licita esta obra mediante procedimiento abierto simplificado con criterio de adjudicación basado en el precio más ventajoso.

Obras de construcción de piscina infantil y edificio anexo en Villalba del Alcor

Contrato de obras para la ejecución de una piscina infantil y un edificio destinado a vestuarios, vestíbulo, oficinas y almacén en Villalba del Alcor, Huelva. La intervención se enmarca dentro del Plan de Asistencia y Coordinación Económica Tu Diputación Invierte de la Diputación Provincial de Huelva. El edificio anexo se ubicará en el límite este del área de intervención del proyecto, con distribución centralizada de accesos y diferenciación de espacios por sexo en vestuarios y aseos.

Contrato de obras de reforma de instalaciones deportivas en La Puebla de Castro

Licitación de obras de reforma integral de instalaciones deportivas municipales en La Puebla de Castro. El contrato comprende la ejecución de trabajos conforme a proyecto básico y de ejecución elaborado por profesional colegiado, con estudio de seguridad y salud incluido. Se estructura en dos lotes de obra y se somete a procedimiento abierto simplificado con competencia del Pleno de la Corporación Local.

Contratación de obras de reforma y adecuación de vestuarios en la piscina del polideportivo municipal de Peñaranda de Bracamonte

Licitación de contratación de obras correspondientes al proyecto básico y de ejecución de reforma de vestuarios en las piscinas del polideportivo municipal, fase II, ubicado en Peñaranda de Bracamonte, Salamanca. El contrato incluye la realización de diversas prestaciones que constituyen una unidad funcional, con un plazo de ejecución de cuatro meses. El objeto comprende la integración de nuevos huecos y acabados que contribuirán a consolidar una imagen arquitectónica renovada y contemporánea.