Rehabilitación de la Casa Rovira como biblioteca

Obras de adecuación de los baños del Almirante

Contratación de obras de adecuación integral de los baños del Almirante. El contrato comprende una obra completa susceptible de entrega al uso general, incluyendo todos los elementos precisos para la utilización de la instalación. Conforme a la normativa de contratos públicos, podrá dividirse por lotes cuando sean susceptibles de utilización independiente, con posibilidad de adjudicación múltiple al mismo licitador según lo establecido en el Apartado B del Anexo I.

Contrato de obra para rehabilitación de la biblioteca municipal de Leitza - Fase I

Licitación pública para la ejecución de la Fase I de las obras de rehabilitación de la nueva biblioteca municipal de Leitza, promovida por el Ayuntamiento de Leitza. El proyecto contempla trabajos de construcción y acondicionamiento del inmueble destinado a albergar los servicios bibliotecarios municipales. El contrato se encuentra en plazo de presentación de ofertas por parte de empresas constructoras especializadas en rehabilitación de edificios. La inversión prevista asciende a trescientos dieciocho mil euros aproximadamente.

Obras de rehabilitación del edificio C de la Real Fábrica de Paños de Ezcaray para biblioteca municipal

Licitación de obras de rehabilitación del edificio C de la Real Fábrica de Paños de Ezcaray, destinado a su conversión en biblioteca municipal. El proyecto comprende la ejecución completa de trabajos constructivos en un edificio de planta L situado en la esquina del recinto, enmarcado en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Ezcaray como parte de la iniciativa de nuevos usos en el antiguo edificio de la Real Fábrica.

Obras de restauración de la espadaña de la iglesia de Santa Elena en Turza, Ezcaray

Contrato administrativo de obras para la restauración de la espadaña de la iglesia de Santa Elena ubicada en Turza, Ezcaray. Los trabajos incluyen la limpieza y consolidación de elementos estructurales, retirada de oxidaciones, relleno de oquedades, sellado de grietas y realización de cosidos para garantizar la estabilidad estructural del inmueble de interés histórico y arquitectónico.

Obras de rehabilitación integral del Palacio de los Marqueses de Villa Antonia para viviendas eficientes de alquiler social con espacios comunitarios en Calatayud

Contratación de las obras de rehabilitación integral del Palacio de los Marqueses de Villa Antonia en Calatayud, destinadas a la creación de veintiuna viviendas eficientes de alquiler social, incluyendo la adecuación de espacios comunitarios. El proyecto forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, requiriendo el cumplimiento de los principios transversales aplicables y la supervisión continua mediante dirección facultativa integrada por director de obra, dirección de instalaciones, dirección de ejecución y coordinador de seguridad.

Contrato de obras de restauración de fachadas en la ermita de Nuestra Señora de Allende (fase 1) en Ezcaray

Licitación de obras de restauración de fachadas correspondientes a la fase 1 de intervención en la ermita de Nuestra Señora de Allende, ubicada en Ezcaray. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado utilizando criterios de mejor relación calidad-precio. Las obras incluyen trabajos de restauración en un edificio de interés histórico y arquitectónico, con un plazo de ejecución de dos meses a partir del acta de comprobación del replanteo.

Contrato de obras de consolidación y rehabilitación del edificio Masó en Torroella de Montgrí

Licitación de obras para la consolidación y rehabilitación integral del edificio Masó, inmueble municipal construido en 1930 y declarado Bien Cultural de Interés Local, situado en Torroella de Montgrí. El proyecto contempla intervenciones de reforzo estructural y reforma integral para recuperar el edificio desde perspectivas estructural, funcional y patrimonial, destinándolo a usos públicos y administrativos compatibles con su protección como bien cultural. La ejecución se realizará en dos fases coordinadas con una duración total de ocho meses.

Contrato de obras de restauración interior de la ermita de Sant Josep i la Creu de Serra

Licitación pública mediante procedimiento abierto simplificado para la ejecución de obras de restauración interior de la ermita de Sant Josep i la Creu de Serra. Las actuaciones comprenden la restauración de acabados en paramentos verticales y techos, iluminación y carpinterías interiores y exteriores, sin modificación de los huecos de fachada. Se trata de intervenciones de carácter estético y de conservación del inmueble histórico ubicado en la avenida de la Ermita, completando trabajos de consolidación estructural realizados en 2021.

Obras de sustitución de cubierta de la Biblioteca de Arroyo de la Miel

Contrato de obras para la sustitución integral de la cubierta de la Biblioteca de Arroyo de la Miel, conforme al proyecto técnico redactado por D. Luis Gil-Delgado Díez. Las obras incluyen la demolición y reposición de la estructura de cobertura del edificio bibliotecario, con especificaciones técnicas detalladas en proyecto aprobado. El contrato regula los plazos de ejecución, dirección de obra, inspección técnica, recepciones y garantía post-ejecución, siendo de obligado cumplimiento para el contratista adjudicatario.

Contrato de obras de conservación y acondicionamiento de salas en el Castillo de La Calahorra

Licitación de un contrato administrativo de obras para la conservación y acondicionamiento de salas en el Castillo de La Calahorra. El objeto del contrato comprende trabajos de restauración en un edificio de interés histórico y arquitectónico. La duración estimada es de tres meses, con un plazo de garantía de un año. El contrato se adjudicará a través de procedimiento abierto simplificado, requiriendo que el licitador acredite un volumen anual de negocios mínimo establecido en el pliego.