Licitación Remodelación Plaza España en Almudévar

Contrato de obras para construcción de edificio de usos múltiples culturales, fase 2 desglosada - Ayuntamiento de Montejo

Contrato administrativo de obra para la construcción de un edificio municipal destinado a usos múltiples de carácter cultural. El proyecto ha sido redactado por el arquitecto Víctor Campal García. La obra se ejecutará en Montejo, provincia de Salamanca, con un plazo de ejecución de sesenta días naturales. El adjudicatario será seleccionado mediante procedimiento abierto simplificado abreviado con tramitación urgente, siendo el precio el único criterio de adjudicación.

Obras de mejora en edificio municipal multifuncional: instalación de ascensor y renovación de cubierta en Villavieja de Yeltes

Contratación de obras de mejora integral en un edificio municipal destinado a actividades culturales situado en la Plaza de la Constitución de Villavieja de Yeltes. Las actuaciones comprenden la instalación de un elevador para mejorar la accesibilidad, la renovación completa de la cubierta, trabajos de albañilería, mejoras en accesibilidad y reposición de instalaciones afectadas. El proyecto ha sido redactado por arquitecto colegiado y las obras constituyen una unidad funcional única que requiere coordinación integral de todos los trabajos para garantizar la correcta puesta en servicio del edificio.

Contrato de obras de urbanización de la Unidad de Actuación UA-66 del Ayuntamiento de Noblejas

Licitación de las obras de urbanización correspondientes a la Unidad de Actuación UA-66 de las Normas Subsidiarias Municipales de Planeamiento. El proyecto, promovido por el Ayuntamiento de Noblejas en régimen de gestión directa dentro del Programa de Actuación Urbanizadora, contempla la ejecución de infraestructuras y servicios urbanos en la localidad. La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto simplificado, aplicando criterios de valoración económica y de mantenimiento del precio ofertado.

Contrato administrativo de obras de urbanización de la unidad de actuación Santo Domingo en la Villa de Garafía

Contrato administrativo de obras para la urbanización de la unidad de actuación U.A.-1 Santo Domingo en la Villa de Garafía. Las actuaciones comprenden la ejecución de distintas redes, infraestructuras y unidades de obra técnicamente vinculadas, con una duración total de doce meses distribuidos en dos fases. El proyecto incluye su documentación técnica, planos, mediciones y presupuesto, siendo la obra una unidad completa susceptible de ser entregada al uso general una vez recibida.

Obras de regeneración urbana del centro histórico - Fase 2 en La Algaba (Sevilla)

Contrato de obras para la regeneración urbana del centro histórico de La Algaba en su segunda fase, financiado mediante subvención del Programa Sevilla 107 de la Diputación Provincial. El proyecto incluye trabajos de construcción y desarrollo urbano en el municipio sevillano, ejecutados bajo la supervisión de la Delegación de Gestión Urbana del Ayuntamiento.

Contrato de obras de actuaciones medioambientales en zonas verdes del casco urbano de Ejea de los Caballeros

Contrato administrativo de obras para la realización de actuaciones medioambientales en zonas verdes del casco urbano de Ejea de los Caballeros. El procedimiento de adjudicación es abierto simplificado, con un plazo de ejecución estimado de cuatro meses. Las actuaciones comprenden diversas prestaciones en espacios verdes urbanos que deben ejecutarse de forma coordinada para garantizar la calidad, seguridad y eficiencia de los trabajos. El contrato se adjudicará a una única empresa contratista.

Reforma de infraestructuras de asadores en el Albergue de Sorogain - Ayuntamiento del Valle de Erro

Licitación de obras de reforma y mejora de las instalaciones de asadores ubicadas en el entorno del Albergue de Sorogain, promovida por el Ayuntamiento del Valle de Erro. El proyecto comprende la ejecución de trabajos de acondicionamiento y rehabilitación de las estructuras y equipamientos relacionados con las zonas de asadores para mejorar su funcionalidad y estado de conservación. La intervención se enmarca en las mejoras de infraestructuras públicas municipales destinadas a optimizar los servicios de alojamiento y esparcimiento del albergue.

Obras de construcción y equipamiento del Centro Deportivo de Villapalacios

Contrato de obras para la construcción y equipamiento integral del Centro Deportivo de Villapalacios conforme al proyecto redactado por el arquitecto Pablo Tomás Villarías. Las obras incluyen trabajos de albañilería, revocos y revestidos, con un plazo de ejecución de seis meses y garantía de doce meses. El proyecto fue aprobado mediante Decreto número trescientos veintiuno, de dieciséis de diciembre de dos mil veinticinco. La financiación es mixta, integrando fondos Leader del Plan Estratégico de la Política Agraria Común dos mil veintitrés a dos mil veintisiete de Castilla-La Mancha, aportación estatal y municipal.

Obras de desarrollo urbano, pavimentación y servicios municipales en Azuqueca de Henares

Contratación de obras de desarrollo urbano integral que incluye pavimentación de calles, instalación de sistemas de alumbrado público, construcción de tuberías para agua y aguas residuales, e implantación de mobiliario urbano en Azuqueca de Henares. El proyecto se enmarca en el Plan de Actuación Integrado denominado Azuqueca Suma, con cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional mediante el Programa Plurirregional de España 2021-2027.

Contrato de obras para la construcción de bulevar mediante procedimiento abierto simplificado sumario

Contrato de obras para la construcción de un bulevar adjudicado mediante procedimiento abierto simplificado sumario. El proyecto, redactado por el Arquitecto-Técnico Francisco Javier Álvarez Murillo, contempla la ejecución completa de las obras según especificaciones técnicas. El órgano de contratación licita la totalidad del proyecto sin división en lotes, requiriendo que una única empresa ejecute la totalidad de las acciones para garantizar la funcionalidad integral y evitar ralentizaciones o discordancias en el resultado final.