Licitación Renovación de redes y pavimentación

Obra de actualización de proyecto básico y de ejecución de equipamiento deportivo para Parque de Ruedas y Zona Biosaludable en Mairena del Aljarafe

Se licita la contratación de obra administrativa para la actualización de proyecto básico y de ejecución de equipamiento deportivo destinado a la construcción de un Parque de Ruedas y Zona Biosaludable en la Avenida Clara Campoamor de Mairena del Aljarafe, Sevilla. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado con plazo de ejecución de cinco meses. La adjudicación se realizará atendiendo a varios criterios valorados mediante fórmulas. El proyecto incluye control de calidad en su ejecución.

Contrato de obras de repavimentación en calles San Gregorio y Cáceres de Sonseca, Toledo

Licitación de un contrato de obras dirigido a la repavimentación de dos calles principales en el municipio de Sonseca, provincia de Toledo. Las obras incluyen la mejora de pavimentación envejecida, renovación de infraestructuras urbanas y mejora de accesibilidad en la calle San Gregorio y calle Cáceres. El proyecto, redactado por arquitecto profesional colegiado, se enmarca dentro del Plan Extraordinario de Inversiones 2026 del Ayuntamiento y se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado.

Obras de mejora y adecuación de la Vía de la Plata en La Bañeza

Contrato de obras para la mejora y adecuación del tramo de la Vía de la Plata comprendido entre los Juzgados y el Centro de Salud de La Bañeza, en la provincia de León. Las obras incluyen trabajos de construcción de instalaciones urbanas de tuberías para agua y aguas residuales, así como repavimentación de calzadas. El plazo de ejecución es de dos meses y se ejecutará en la localización indicada del municipio bañezano.

Obras de abastecimiento de agua a las masías del Faro de Ampurdán

Contratación mediante procedimiento abierto simplificado de las obras de ejecución del proyecto de abastecimiento de agua a las masías ubicadas en el Faro de Ampurdán. El contrato incluye la dirección de obra, coordinación de seguridad y salud, así como la gestión completa de la prestación conforme a los pliegos de condiciones técnicas y administrativas establecidos.

Obras de pavimentación y red de abastecimiento de agua en Avenida de la Paz de Plasenzuela

Contratación de obras para la pavimentación de la Avenida de la Paz en Plasenzuela, Cáceres, que incluyen movimiento de tierras, instalación de nueva red de abastecimiento de agua, gestión de residuos y aplicación de medidas de seguridad y salud en el trabajo. El Ayuntamiento de Plasenzuela licita estas actuaciones viales complementarias que requieren uniformidad técnica en un espacio continuo.

Contrato de obras de reparación y mejora del acerado en Calle Nueva y Calle Ciudad Real

Contrato de obras para la reparación y mejora del acerado situado en Calle Nueva y Calle Ciudad Real. Se divide en dos lotes independientes que pueden ser adjudicados al mismo licitador. El plazo de ejecución es de tres meses. Los licitadores pueden presentar oferta a uno o ambos lotes, debiendo acreditar capacidad de producción y construcción simultánea si optan por más de un lote.

Obras de renovación de la red de abastecimiento de agua en Fafilas

Licitación de obras para la renovación integral de la red de abastecimiento de agua en la localidad de Fafilas, municipio de Villabraz (León). El proyecto, promovido por la Alcaldía del Ayuntamiento de Villabraz, tiene por objeto modernizar las infraestructuras hídricas existentes mejorando la eficiencia del suministro y la calidad del servicio a los vecinos. La inversión prevista es de setenta y cinco mil euros y contempla trabajos de preparación del terreno, instalación de tuberías y elementos conexos, así como las pruebas funcionales necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la red renovada.

Obras de construcción de sistema de recogida de aguas pluviales con cámara de tormenta en avenida Albacete - Diputación Provincial de Albacete

Contratación de la ejecución y puesta en marcha de obras para la construcción de un sistema de recogida de aguas pluviales con cámara de tormenta en la avenida Albacete de Tarazona de la Mancha. El proyecto, cofinanciado al 85 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Plurirregional de España FEDER 2021-2027, será licitado por la Diputación Provincial de Albacete mediante procedimiento abierto simplificado. Las obras incluyen la dirección facultativa, con responsabilidad compartida entre la administración y el Jefe del Servicio de Hidrogeología.

Obras de mejora del camino A Renza en Sobrán y Travesía Nogueirido en Bamio

Contratación de obras para la mejora y acondicionamiento del camino A Renza ubicado en Sobrán y la Travesía Nogueirido en Bamio. El contrato incluye la ejecución de trabajos de infraestructura vial conforme a los términos especificados en la documentación técnica del proyecto. La financiación se establecerá según lo indicado en el Anexo I, con presupuesto consignado en los ejercicios presupuestarios correspondientes.

Obras de adecuación de pavimentación del paseo del cementerio y prolongación de la calle Narros en Chatún-Cuéllar, Segovia

Contratación de las obras de ejecución para la adecuación de la pavimentación del paseo del cementerio y la prolongación de la calle Narros en la entidad local menor de Chatún-Cuéllar, Segovia. El proyecto incluye la redacción del proyecto básico y de ejecución, conforme a las especificaciones técnicas y al estudio de seguridad y salud establecido. Las obras se realizarán bajo la dirección técnica correspondiente y coordinación de seguridad y salud, según lo determinado en el pliego de prescripciones técnicas.