Licitación Reparación fachada colegio Lodosa

Contrato de obras de rehabilitación de la fachada de la Torre del Edificio de Traumatología del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria en Tenerife

Se licita la ejecución de obras de rehabilitación integral de la fachada de la Torre del Edificio de Traumatología perteneciente al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, ubicado en Tenerife. El contrato incluye todas las prestaciones necesarias para la correcta ejecución y coordinación de los trabajos, con un presupuesto base de licitación que abarca dos ejercicios económicos. La obra contempla costes directos, indirectos, gastos generales y beneficio industrial, siendo ejecutada bajo régimen de contrato administrativo de obras conforme a la normativa estatal aplicable.

Obra de ejecución de trabajos de pintura en centros de personas mayores del Principado de Asturias

Contratación de obra para ejecutar trabajos de pintura, mantenimiento y saneado de paramentos interiores en diversos centros de día para personas mayores y centros sociales dependientes de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias. La actuación se enmarca en la Campaña de Pintura Interior 2026 y comprende tres lotes territoriales (Zona Occidental, Central y Oriental) para garantizar el adecuado estado de conservación, habitabilidad, salubridad, seguridad y estética de los inmuebles. Los trabajos se ejecutarán por precios unitarios referidos al metro cuadrado de superficie pintada.

Obras de restauración de escaleras exteriores en Guardo

Contratación de obras de restauración y reparación de las escaleras exteriores situadas en la Calle La Herradura del municipio de Guardo, Palencia. El Ayuntamiento de Guardo licita esta obra mediante procedimiento administrativo conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, requiriendo que el contratista acredite experiencia previa en obras de similares características ejecutadas en los cinco años anteriores, o disponga de la maquinaria y equipamiento técnico necesario para su correcta ejecución.

Obras de pintura y mejora de cerramientos exteriores en centros educativos municipales de Alcobendas

Contratación de obras de pintura y mejora de los cerramientos exteriores en diversos colegios públicos y escuelas infantiles municipales de Alcobendas. Las actuaciones se ejecutarán conforme al proyecto técnico redactado por profesionales colegiados y aprobado por el Ayuntamiento, abarcando trabajos de pintura, revestimientos protectores e instalación de vallas y barandillas. El contrato se configura bajo el sistema de precios unitarios, siendo el importe final determinado por las unidades de obra efectivamente ejecutadas y medidas según certificaciones aprobadas.

Obra de restauración del muro de la capilla gótica de las oficinas sede de la Mancomunidad La Costera-Canal en Xàtiva

Contratación de obra para la restauración del muro de tapial y sillería perteneciente a la capilla gótica que limita al este el núcleo de comunicación vertical de las oficinas sede de la Mancomunidad La Costera-Canal. El trabajo constituye continuación de un proyecto anterior de mejoras de accesibilidad finalizado en marzo de 2023, ubicándose las oficinas en el edificio del Antiguo Hospital Municipal de Xàtiva. La obra se ejecutará en un único lote con plazo máximo de tres meses desde la firma del acta de replanteo.

Contrato de obras de sustitución de carpinterías exteriores y reparación de fachadas de la Casa de Cultura de Ortiguera en Coaña

Licitación de obras de rehabilitación integral de la envolvente exterior de la Casa de Cultura de Ortiguera, ubicada en San Martín de Mohías, Coaña, Asturias. Las actuaciones incluyen la sustitución completa de carpinterías exteriores y reparación de fachadas del edificio de uso público, con un presupuesto base de contratación de ciento setenta mil euros e IVA incluido. El plazo de ejecución establecido es de cuatro meses contados desde la formalización del contrato.

Contrato de obras de rehabilitación de fachada y cubierta de la Fábrica de Harinas de Camporrobles

Licitación de contrato de obras para la rehabilitación de la fachada y la cubierta de la Fábrica de Harinas ubicada en el municipio de Camporrobles, ejecutadas como consecuencia de los daños ocasionados por la DANA de 2024. Las prestaciones incluyen actuaciones previas, demoliciones, refuerzo estructural, trabajos en cubiertas y fachadas, control de calidad y gestión de residuos, con una duración de nueve meses en la localización de la Carretera Villargordo.

Contrato de obras de rehabilitación, modernización y transformación tecnológica del Mercado de Abastos de Azuaga

Contrato administrativo de obras para la rehabilitación integral del Mercado de Abastos de Azuaga, que incluye mejoras de eficiencia energética, acondicionamiento de instalaciones, modernización funcional y transformación digital del equipamiento municipal. La intervención coordinada sobre el edificio existente busca mejorar la accesibilidad, el confort, la seguridad, la imagen comercial y la digitalización del mercado.

Obras de reforma del acceso al aparcamiento Euskal Herria y adecuación del aparcamiento de bicicletas - Ayuntamiento de Oiartzun

Contrato para la ejecución de obras de reforma y mejora del acceso al aparcamiento denominado Euskal Herria, así como la adecuación e instalación de infraestructuras para aparcamiento de bicicletas. Las obras serán financiadas parcialmente mediante subvención del Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa destinada al desarrollo de la red local de vías ciclistas. El pago se realizará mediante certificaciones mensuales de obra expedidas por la Dirección Facultativa conforme a los plazos legalmente previstos.

Contrato de obras de acondicionamiento interior parcial de la tercera planta de la Unidad Residencial y Rehabilitadora de Alcohete de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara

Licitación pública para la realización de obras de acondicionamiento interior parcial del ala izquierda de la tercera planta de la Unidad Residencial y Rehabilitadora de Alcohete, dependiente de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara. Se trata de un contrato administrativo de obras tramitado mediante procedimiento abierto simplificado. El presupuesto base de licitación figura en el proyecto correspondiente, que actúa como límite máximo de gasto incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido.