Licitación Restauración y video-vigilancia en Arucas

Contrato de obras de adecuación y adecentamiento de parque infantil en Alcalá del Valle

Licitación de obras de adecuación y adecentamiento del parque infantil ubicado en calle Virgen de los Remedios en Alcalá del Valle. El Ayuntamiento contrata las actuaciones necesarias para mejorar las instalaciones del parque infantil municipal. La ejecución se financia con recursos del ejercicio presupuestario 2026 y cuenta con subvención de la Diputación Provincial de Cádiz. Los trabajos incluyen consideraciones medioambientales en su ejecución y se realizarán conforme a los pliegos técnicos y administrativos establecidos.

Contrato de obra para adecuación de zona de juegos infantiles en el Parque Francisco Pérez Miras de Arboleas

Licitación de obra administrativa para la adecuación y mejora de una zona de juegos infantiles ubicada en el Parque Francisco Pérez Miras de Arboleas, situado al pie del Peñón de la Mina y junto al colegio CEIP Ntra. Sra. De la Asunción. El contrato se regirá por la Ley de Contratos del Sector Público y normas complementarias de contratación administrativa. La adjudicación se realizará aplicando criterios de mejor relación calidad-precio mediante procedimiento de tramitación ordinaria.

Obras de mejora y remodelación de parques públicos en Villaquilambre y Navatejera

Contratación de obras administrativas para la ejecución de mejoras en el Parque del Valle de Villaquilambre y el Parque Bellavista dos de Navatejera. El contrato se regula conforme a la Ley de Contratos del Sector Público 2017 y normativa europea aplicable. Las empresas adjudicatarias deberán contar con personal técnico cualificado, incluyendo jefe de obra con titulación, encargado de obra, oficial y peón especialista. El órgano de contratación ostenta prerrogativas de interpretación, modificación y resolución del contrato de conformidad con la legislación vigente.

Obras de mejora paisajística en el exterior del Parque Central de Paterna

Contratación de la ejecución de obras de mejora paisajística en el exterior del Parque Central de Paterna. Los trabajos incluyen replanteo, desbroce, demoliciones de mobiliario y juegos infantiles, movimientos de tierras, excavaciones, nivelación del terreno, ejecución de pavimentos, instalación de mobiliario urbano, juegos infantiles, pérgolas de sombraje, zonas de estancia, plantaciones y elementos de jardinería. El plazo de ejecución es de tres meses desde la firma del acta de inicio de la obra, más el período de garantía legal.

Contrato de obras de renovación y ampliación del parque infantil, calistenia, graderío y aseo modular del Parque Los Virgueritos

Licitación de contrato mixto de obras y suministro para la renovación y ampliación de instalaciones en el Parque Los Virgueritos, de titularidad municipal. Las prestaciones incluyen la ejecución de obras correspondientes a parque infantil, equipamiento de calistenia, construcción de graderío y aseo modular. El contrato se regirá principalmente por la Ley de Contratos del Sector Público, con la prestación principal constituida por la ejecución de las obras.

Obras de reforma de parques infantiles en A Condesa-Donas mediante lotes

Contratación de obras para la reforma de los parques infantiles ubicados en A Condesa-Donas, ejecutadas mediante un procedimiento abierto simplificado dividido en lotes. Las obras se rigen conforme al proyecto técnico que incluye estudio de seguridad y salud, así como gestión de residuos de construcción y demolición, con aplicación de criterios sociales y ambientales transversales.

Contrato de obras de reforma y reconstrucción del Parque de San Vicente tras daños de la DANA

Se licita el contrato de obras para la ejecución de trabajos de acabados, infraestructuras, accesos y viales interiores y periféricos en el Parque de San Vicente, dañados por la DANA. Las actuaciones comprenden la retirada y reposición de pavimento de baldosa cerámica, reposición del alumbrado eléctrico, acondicionamiento del firme en zonas ajardinadas, formación de pendientes y reposición del firme vial exterior, así como la realización de una nueva red de evacuación de aguas. La obra se financia íntegramente mediante subvención del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a través del programa DANA 2024. El procedimiento de adjudicación es abierto simplificado.

Obras de ampliación y reforma del parque infantil del Floreal

Contratación de las obras de ampliación e reforma del parque infantil del Floreal mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios de adjudicación. El proyecto incluye la ejecución conforme a la documentación técnica, estudio de seguridad y salud, y gestión de residuos de construcción. Se aplican criterios sociales y ambientales transversales, exigiéndose cumplimiento de normativa laboral, social y ambiental durante la ejecución.

Obras de parques infantiles en El Potro y calle Erasmo de Rotterdam - Ayuntamiento de Huércal de Almería

Contratación de obras para la renovación y mejora de áreas infantiles en dos ubicaciones del municipio de Huércal de Almería: el parque El Potro y la calle Erasmo de Rotterdam. El Ayuntamiento licita la ejecución de estas obras en terrenos de dominio público municipal, sin necesidad de expropiaciones. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado, evaluando las ofertas conforme a criterios de adjudicación establecidos en el pliego.