Licitación Reurbanización en Chella

Contrato de obras de remodelación de la Calle Granada en Lobres

Contratación mediante procedimiento abierto de las obras de remodelación de la Calle Granada en Lobres. Las obras incluyen demoliciones, movimiento de tierras, instalaciones de saneamiento y abastecimiento, pavimentación y señalización. El plazo de ejecución es de dos meses y medio. La forma de ejecución será mediante contrata. No se requiere clasificación del empresario por ser el importe inferior a quinientos mil euros.

Obras de remodelación del espacio peatonal en el entorno de Juan Ramón Jiménez

Contratación de obra pública para la ejecución de trabajos de remodelación y mejora del espacio peatonal existente en el entorno del Juan Ramón Jiménez. El proyecto incluye trabajos previos, demoliciones, excavaciones y demás prestaciones necesarias para completar la intervención. La ejecución se realizará mediante contrata con un plazo de dos meses y medio.

Obras de mejora del firme de caminos en Santa Cruz de Mondoi, Oza Cesuras (A Coruña)

Contratación de obras destinadas a la mejora del firme del camino ubicado en la localidad de Santa Cruz de Mondoi, en el municipio de Oza Cesuras, provincia de A Coruña. El proyecto incluye labores de reacondicionamiento y rehabilitación de la superficie de rodadura del camino rural, con objeto de garantizar una adecuada transitabilidad y durabilidad de la infraestructura viaria. Las obras se financiarán con cargo a los presupuestos municipales.

Contrato de obras de pavimentación de la calle Extramuros en Viana de Cega

Contratación de obras de pavimentación y mejora del firme de la calle Extramuros en Viana de Cega. El contrato incluye la ejecución del proyecto técnico completo de trabajos de pavimentación con mezclas bituminosas, conforme a las especificaciones técnicas particulares, cuadro de precios y presupuesto general que revisten carácter contractual. Las obras se adjudicarán al licitador que presente la oferta de menor precio, mediante procedimiento abierto simplificado abreviado.

Contrato de obras de mejora del pavimento en Camí de l'Advocat

Procedimiento abierto simplificado para la adjudicación de un contrato administrativo de obras de mejora y pavimentación del Camí de l'Advocat. Las actuaciones consisten en trabajos de asfaltado y pavimentación ejecutados como unidad funcional y constructiva, conforme al proyecto redactado por los servicios técnicos municipales. El contrato se licita sin división en lotes debido a la necesidad de coordinación conjunta de los trabajos para garantizar calidad y acabado uniforme del firme.

Obras de rehabilitación del firme de la Avenida de León en Benavente

Contratación de obras de renovación de la capa de aglomerado asfáltico de la carretera de León en Benavente. El Ayuntamiento de Benavente licita los trabajos de rehabilitación del firme vial incluidos en el proyecto técnico, con ejecución que puede extenderse a varios ejercicios presupuestarios. Las prestaciones comprenden la reposición de la carpeta de rodadura y trabajos asociados conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

Obras de mejora del firme de caminos en la localidad de Rilo, Oza-Cesuras (A Coruña)

Contrato de obras para la mejora del firme de caminos en la localidad de Rilo, ubicada en el municipio de Oza-Cesuras en la provincia de A Coruña. El proyecto de construcción incluye memoria descriptiva, planos, estudio de seguridad y salud, gestión de residuos y justificación de precios. Se trata de un contrato de carácter anual sin revisión de precios, financiado mediante crédito presupuestario, que no se divide en lotes para garantizar la correcta coordinación en la ejecución de las diferentes prestaciones.

Obras de reparación, restitución, reconstrucción, mejora y ampliación de la Calle Primero de Mayo en Vilches

Licitación de obras para reparación, restitución, reconstrucción, mejora y ampliación de la Calle Primero de Mayo en Vilches, Jaén. Se trata de una intervención integral en la vía pública que constituye una unidad funcional de ejecución. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado con criterios de mejor relación calidad-precio. La obra se ejecutará en un plazo de dos meses y está financiada con ayudas de la Administración General del Estado a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Contrato de obras de reordenación de la rotonda de calle Sant Antoni con Avenida de Sa Pau en Sant Lluís

Contratación de obras para la reordenación de la intersección entre la calle Sant Antoni y la Avenida de Sa Pau en Sant Lluís. El proyecto incluye trabajos de infraestructura vial con un plazo estimado de ejecución de dos meses. La obra se financia al cien por cien por el Consell Insular de Menorca a través del Plan Insular de Cooperación 2026. El adjudicatario será seleccionado mediante criterio único de precio mediante subasta electrónica.

Contrato de obras de renovación de redes de abastecimiento y saneamiento con pavimentación en Alfambra

Se licita el contrato de obras para la renovación integral de las redes de abastecimiento y saneamiento ubicadas en la calle Carretera Santa Eulalia en confluencia con calles San Antonio y Doctor López de Alfambra, en el municipio de Alfambra (Teruel). Las obras incluyen la sustitución de infraestructuras existentes, la corrección de deficiencias detectadas y la pavimentación del espacio intervenido, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de las redes, mejorar la eficiencia del servicio y asegurar una adecuada prestación a la ciudadanía.