Licitación Saneamiento Valle Casares II

Obras de mejora de la red de drenaje en O Piñal

Contratación de obras para la mejora de la red de drenaje en la localidad de O Piñal. El contrato incluye la ejecución de trabajos de drenaje conforme al proyecto técnico, con obligaciones relativas a seguridad y salud en la construcción, gestión de residuos de construcción y demolición, y reposición de servicios afectados. La propuesta económica debe incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido y se realizará mediante baja respecto al presupuesto base de licitación establecido.

Obras de ejecución de zonas de estacionamiento para autocaravanas en Alacón, Ariño y Gargallo

Contratación de obras para la construcción y habilitación de zonas de estacionamiento destinadas a autocaravanas en tres localidades de la comarca. El proyecto incluye la ejecución material de las infraestructuras necesarias, trabajos de saneamiento, instalaciones eléctricas y mobiliario urbano. Se trata de una iniciativa cofinanciada bajo el programa FITE 2024, dirigida a mejorar las dotaciones territoriales y la transformación del territorio comarcal.

Obras de reforma del colector de evacuación de aguas residuales de la calle Gorguel

Contratación de obras para la reforma integral del colector de evacuación de aguas residuales ubicado en la calle Gorguel. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado en base a la mejor relación calidad-precio. La ejecución de estas obras forma parte del Plan Abierto de Inversiones 2024-2027 de la Diputación de Valencia, cuya financiación está condicionada a la concesión de la subvención correspondiente.

Obras de mantenimiento, reparación y mejoras menores de redes de agua y saneamiento - Aigües de L'Horta

Acuerdo marco para la ejecución de obras de mantenimiento, reparación y actuaciones menores en las redes de agua potable y saneamiento gestionadas por Aigües de L'Horta. Los trabajos incluyen intervenciones de conservación y mejora de infraestructuras hidráulicas. El contrato se estructura mediante un acuerdo marco con múltiples adjudicatarios, sin garantía de volumen mínimo de actuaciones.

Obras de urbanización de la calle de la Riera, Fase 3, en Santa Fe del Penedès

Contratación de las obras de ejecución del proyecto de urbanización de la calle de la Riera, Fase 3, en el núcleo urbano de Santa Fe del Penedès. El proyecto básico y de ejecución ha sido redactado por Valentí Biosca Saumell, Ingeniero Industrial, y fue aprobado inicialmente por el pleno municipal en sesión extraordinaria de 22 de julio de 2026, encontrándose en información pública. La obra se financia mediante el Plan Único de Obras y Servicios de Cataluña (PUOSC) de la Generalidad de Cataluña para el ejercicio 2026, con una subvención nominativa para el Ayuntamiento de Santa Fe del Penedès.

Obras de mejora acústica en el plató de Lekaroz - Navarra de Suelo y Vivienda

Licitación de obras de mejora acústica en dos fases del plató de Lekaroz, convocada por Navarra de Suelo y Vivienda S.A. (NASUVINSA). El proyecto contempla intervenciones para optimizar las características acústicas de la instalación mediante tratamientos y sistemas de insonorización. Se trata de trabajos de acabado y mejora funcional de espacios de uso multimedia. La ejecución se estructura en dos fases diferenciadas para permitir continuidad operativa durante los trabajos.

Obras de pavimentación y adoquinado de calles en Castejón

Contratación de obras de pavimentación y adoquinado de calles en el municipio de Castejón. Se trata de una obra completa de reforma clasificada como infraestructura municipal, con un presupuesto de contrata de cuarenta y dos mil euros incluido IVA. El proyecto comprende trabajos de mejora de la red viaria local con ejecución prevista en menos de un año.

Obras de remodelación de calle Horquilleros en Monda

Contratación de las obras necesarias para la remodelación integral de la calle Horquilleros, localizada entre calle La Paja y calle Marbella en el municipio de Monda. Las actuaciones se ejecutarán conforme al proyecto aprobado mediante Decreto de Alcaldía y siguiendo las prescripciones técnicas establecidas en el pliego. El contrato no se divide en lotes, formando el objeto una unidad funcional indivisible cuya ejecución se someterá a la normativa sectorial aplicable según la naturaleza de las obras.

Obras de remodelación de la calle Ortigosa en el barrio de Sant Pere, Santa Caterina y La Ribera de Barcelona

Contratación de obras correspondientes al proyecto ejecutivo de remodelación de la calle Ortigosa, ubicada en el barrio de Sant Pere, Santa Caterina y La Ribera del Distrito de Ciudad Vieja en Barcelona. El proyecto incluye trabajos de ejecución material de las obras, así como excavaciones arqueológicas. La duración total se establece en diecisiete meses, distribuidos entre once meses de ejecución de obras y seis meses para excavaciones arqueológicas. El contrato es adjudicado por Foment de Ciutat, SA.

Contrato de obras de renovación de pavimentación en varias calles del Ayuntamiento de Añover de Tajo

Contrato de obras de acondicionamiento vial consistente en la renovación de la capa de rodadura mediante pavimentación y asfaltado en nueve calles del municipio de Añover de Tajo (Toledo). Las obras incluyen mejora de la funcionalidad de las vías, regeneración y renovación de pavimentación deteriorada, así como asfalted de tramos urbanos en estado deficiente. Se contempla seguridad y salud en obra, gestión de residuos y control de calidad de materiales. El plazo de ejecución es de dos meses desde la firma del Acta de Comprobación de Replanteo.