Licitación Sustitución césped artificial en El Molar

Contrato de obras de renovación del pavimento de césped artificial del campo de fútbol de El Pinar

Contrato administrativo de obras para la renovación del pavimento de césped artificial del campo de fútbol ubicado en El Pinar, licitado por el Cabildo Insular de El Hierro a través de su Presidencia. La tramitación se realizará conforme al procedimiento abierto simplificado establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, sometiéndose el contrato a la normativa administrativa aplicable y a los documentos contractuales que integran la presente licitación.

Obra de sustitución de césped artificial en campo de fútbol siete de la Ciudad Deportiva Rafael Sánchez

Contratación de obra para la sustitución del césped artificial en el campo de fútbol siete ubicado en la Ciudad Deportiva Rafael Sánchez. El proyecto incluye la retirada del pavimento deportivo existente y la instalación de nuevo césped artificial con reforma de la red de riego. Se establece como condición especial de ejecución la promoción del empleo juvenil, requiriéndose que el diez por ciento de los nuevos empleos vinculados a la obra correspondan a personas menores de treinta años.

Obras de construcción de sala polideportiva en el Polideportivo Municipal Manuel Robles

Contratación de obras de construcción de una sala polideportiva en el Polideportivo Municipal Manuel Robles. El contrato tiene carácter administrativo y se califica como contrato de obras conforme a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. La ejecución de los trabajos incluye la construcción de instalaciones deportivas con un plazo máximo de diez meses desde la comprobación del acta de replanteo. La contratación está cofinanciada por la Diputación Provincial de Granada dentro del Plan Provincial de Inversiones en Instalaciones Deportivas.

Contrato de obras para la renovación del pavimento de césped artificial del campo de fútbol del Club Deportivo Valverde en El Hierro

Se licita un contrato administrativo de obras para la renovación del pavimento de césped artificial del campo de fútbol del Club Deportivo Valverde, denominado Francisco Expósito «CHITO», ubicado en El Hierro. La contratación se tramita según el procedimiento abierto simplificado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. El órgano contratante es el Cabildo Insular de El Hierro, que será responsable de la supervisión y ejecución del contrato mediante un responsable designado previamente al inicio de las obras.

Obras de construcción de cancha de bolas y club social en Uga

Contratación de las obras correspondientes al proyecto básico y de ejecución modificado para la construcción de una cancha de bolas y un club social en la localidad de Uga. El contrato se califica como contrato de obras de carácter administrativo conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. El plazo máximo de ejecución es de once meses a contar desde la firma del acta de comprobación de replanteo. La empresa adjudicataria deberá presentar un plan de gestión de residuos de construcción y demolición según lo establecido en la normativa vigente.

Construcción de infraestructuras deportivas para atletismo en el municipio de Rojales

Contratación de las obras de construcción de infraestructuras destinadas a la práctica del atletismo en el municipio de Rojales. El proyecto incluye la ejecución material de las instalaciones deportivas con un presupuesto base de licitación de 667.842,32 euros, más un anexo de mejoras opcionales compuesto por cubierta y gradas portátiles, vestuarios y rampa de acceso. El plazo de ejecución fijado es de cinco meses, con garantía de un año tras la finalización de los trabajos.

Obras de reparación de la pista polideportiva de La Albarrada

Contrato de obras para la reparación y mantenimiento de la pista polideportiva ubicada en La Albarrada. El Ayuntamiento licita los trabajos necesarios para restaurar las instalaciones deportivas con un plazo de ejecución de doce meses. La adjudicación se realizará conforme a varios criterios establecidos en los pliegos de condiciones. El contratista deberá acreditar solvencia económica, financiera y técnica mediante certificados de obras ejecutadas en los últimos diez años.

Obras de reparación de pista de pádel en La Albarrada

Contratación de obras de reparación y mantenimiento de instalaciones deportivas, específicamente de una pista de pádel ubicada en La Albarrada. El contrato comprende los trabajos necesarios para la restauración de las instalaciones deportivas, con un plazo de ejecución de doce meses. La adjudicación se realizará conforme a criterios de selección establecidos en los pliegos de condiciones.

Obras de construcción y remodelación de pista recreativa en el barrio de San Francisco - Ayuntamiento de Ronda

Licitación de obras para la construcción de una pista recreativa mediante la remodelación del área recreativa ubicada en la calle Historiador Rivera Valenzuela del barrio de San Francisco. El contrato comprende las prestaciones de obra necesarias para ejecutar el proyecto completo, incluyendo la coordinación integral de todas las fases de construcción. Se trata de un contrato administrativo de obras que no se divide en lotes debido a la necesidad de coordinación en la ejecución de las diferentes prestaciones.

Contrato de ejecución de obras de la Ciudad del Patinaje en el complejo deportivo Jorge Juan del Ayuntamiento de Albacete

Contratación de la ejecución de obras para la construcción de la Ciudad del Patinaje en el complejo deportivo Jorge Juan del Ayuntamiento de Albacete. Las obras se realizarán conforme al proyecto técnico y estudio de seguridad y salud incluidos en la documentación del contrato. El importe será financiado con fondos municipales y se someterá a la jurisdicción administrativa competente en el lugar de ubicación de las obras.