Licitaciones públicas Aragón

Contrato administrativo de obras para la restauración integral de la fachada principal de la Iglesia de la Asunción de Pozuelo de Aragón

Contratación de obras de restauración correspondiente a la primera fase del proyecto integral de fachadas de la Iglesia de la Asunción en Pozuelo de Aragón. Las actuaciones se centran específicamente en la fachada principal orientada al sur del templo. El contrato se enmarca en el cumplimiento del Plan para la restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos de propiedad eclesiástica en municipios de la provincia de Zaragoza para los ejercicios 2026-2027, formalizado mediante convenio de colaboración. La ejecución se realizará mediante procedimiento abierto simplificado.

Obras de acondicionamiento de vestuarios y duchas municipales en el Ayuntamiento de Fraga

Contratación de obras para la renovación integral de la zona de vestuarios y duchas del personal municipal del almacén municipal del Ayuntamiento de Fraga, incluyendo la ejecución de un aseo de cortesía para terceros. Las obras comprenden trabajos de albañilería y reforma coordinada de todas las instalaciones y partidas necesarias para la correcta finalización del proyecto.

Arrendamiento en régimen de renting de furgoneta de carga ligera para el Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavíns

El Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavíns licita el arrendamiento mediante renting de una furgoneta de carga ligera destinada al desempeño de funciones y servicios municipales. El contrato incluye mantenimiento preventivo y correctivo, seguro del vehículo, asistencia en carretera y sustitución de neumáticos durante treinta y seis meses, con un kilometraje máximo de treinta mil kilómetros. La adjudicación se realizará conforme al criterio de mejor relación calidad-precio mediante procedimiento abierto simplificado.

Contrato de obras para la reforma integral de las piscinas municipales descubiertas de Bolea

Contratación de obras de reforma y rehabilitación de las piscinas municipales descubiertas de Bolea, ubicadas en La Sotonera (Huesca). Las instalaciones acuáticas, en servicio desde hace más de treinta años, presentan deterioro generalizado con patologías estructurales críticas, fisuración del vaso con pérdidas de agua continuas e incumplimiento de la normativa higiénico-sanitaria y de accesibilidad vigente. El proyecto, redactado por arquitecto colegiado, contempla la ejecución de trabajos por procedimiento abierto simplificado con financiación procedente de la Diputación Provincial de Huesca.

Contrato de obras para construcción de parque infantil y zona recreativa en el barrio de la Llana del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros

Contratación de obras para la construcción de un parque infantil y zona recreativa ubicado en el barrio de la Llana. El proyecto incluye trabajos de preparación del terreno, instalación de mobiliario urbano, equipamiento de juegos infantiles como columpios y toboganes, así como sistemas de alumbrado y señalización. La administración contratante es el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, que financia la obra con presupuesto municipal. El plazo estimado de ejecución es de tres meses.

Obras de renovación y pavimentación de calles en Farlete

Contratación de obras de renovación, pavimentación y asfaltado de los tramos iniciales de la calle Ramón y Cajal y calle de la Virgen, así como del final de la plaza de España en Farlete (Zaragoza). Los trabajos incluyen labores de pavimentación integral con un presupuesto base de licitación de 96.606,04 euros (IVA incluido). La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto simplificado considerando criterios automáticos: precio, plazo de ejecución, garantía y mejoras propuestas. Se exige inscripción en el Registro Oficial de Licitadores en el grupo G, subgrupo 6, categoría 1 o superior, y jefe de obra con mínimo de 4 años de experiencia en pavimentación.

Contrato de obras para la reforma interior y eliminación de barreras arquitectónicas de la Lonja (fase 4)

Se licita la ejecución de la cuarta fase de las obras de reforma interior del edificio denominado Lonja, incluyendo actuaciones para la eliminación de barreras arquitectónicas. El proyecto, redactado por el arquitecto Jesús Fernando Alegre Arbués, forma parte de un plan de restauración integral financiado mediante subvención de la Diputación Provincial de Zaragoza. La adjudicación se realizará conforme a criterios de mejor relación calidad-precio mediante procedimiento abierto simplificado.

Contrato de obras de renovación y acondicionamiento de la Plaza España de Farlete

Se licita el contrato de obras para la reordenación y acondicionamiento integral de la Plaza España de Farlete, que incluye trabajos de pavimentación y asfaltado. El proyecto ha sido redactado por la arquitecta Carmen Gallego Subías y se ejecutará mediante procedimiento abierto simplificado. La adjudicación se realizará considerando criterios de precio, plazo de ejecución, garantía y mejoras propuestas por los licitadores.

Obras de sustitución de caldera en el CEIP Miguel Servet de Fraga

Contrato de obras para la sustitución de la caldera del Colegio de Educación Infantil y Primaria Miguel Servet ubicado en Fraga. La Diputación General de Aragón, a través del Departamento de Educación, licita estas obras de mejora de las instalaciones térmicas del centro educativo. El contrato se somete a recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón.

Obras de finalización de colector de saneamiento en la margen derecha del río Jalón

Licitación de obras para la finalización de un colector de saneamiento situado en la margen derecha del río Jalón. El contrato incluye la ejecución de las prestaciones de obra civil necesarias para completar la infraestructura de saneamiento. La dirección facultativa supervisará la ejecución y realizará la inspección y vigilancia de los trabajos, con derecho a acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales.