Licitaciones de Trabajos generales de construcción en Castilla y León

Contrato de obras para mejora de pavimentación de calles en Guijuelo (Salamanca)

Contratación de obras para la mejora de la pavimentación de las calles Santa María y Pajarillos del municipio de Guijuelo en Salamanca, financiado mediante el Plan de Cooperación Bienal 2026-2027. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado sumario y comprende todos los trabajos necesarios para la ejecución de las obras, incluyendo gastos directos e indirectos, impuestos y licencias aplicables.

Obras de depuración, infraestructuras hidráulicas y digitalización de redes de abastecimiento en Castilla y León, cofinanciadas por FEDER

Licitación de obras e instalaciones para actuaciones en depuración de aguas residuales, infraestructuras hidráulicas y modernización digital de redes de abastecimiento de agua potable en las provincias de Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora. La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León licita el contrato, que incluye puesta en marcha y ejecución de infraestructuras contempladas en programas operativos de eficiencia y sostenibilidad. El proyecto cuenta con cofinanciación del Programa Operativo FEDER 2021-2027, orientado a mejorar servicios esenciales de agua y alcantarillado en la región.

Contrato de obras para construcción de sepulturas, nichos y drenaje perimetral en cementerio municipal

Licitación de contrato de obras por procedimiento abierto simplificado para la construcción de sepulturas y nichos en el cementerio municipal, así como la ejecución del drenaje perimetral exterior del recinto. El contrato se estructura en dos lotes diferenciados y se adjudicará conforme a criterios de mejor relación calidad-precio. La prestación incluye trabajos de construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil en el recinto cementerial.

Contrato de obras de pequeñas infraestructuras municipales en Sabero: consolidación de corralón, cubrición de pista de pádel, recintos para contenedores y señalización urbana

Licitación de obras para la ejecución de pequeñas infraestructuras en el municipio de Sabero. Los trabajos comprenden la consolidación del corralón de Sahelices, la cubrición de la pista de pádel de Olleros de Sabero, la construcción de recintos para contenedores y la señalización urbana en diferentes zonas del municipio. El proyecto se financia íntegramente con fondos procedentes del Plan de Infraestructuras, Obras y Servicios de la Diputación de León y se divide en dos lotes independientes para favorecer la participación de pequeñas y medianas empresas.

Obras de construcción de pasarela aérea con estaciones de interpretación temática en el Pinar Raso de la Nava, Covaleda

Licitación de obras para la ejecución de una pasarela aérea con varias estaciones de interpretación tematizadas en el Pinar Raso de la Nava, ubicado en el término municipal de Covaleda. El proyecto incluye la instalación de barandillas y pasamanos conforme a las especificaciones técnicas del proyecto base. El presupuesto máximo de licitación asciende a 673.172,83 euros con IVA incluido. Se tramita mediante procedimiento abierto simplificado y requiere clasificación empresarial obligatoria en el Grupo B, Subgrupo 4 de Metálicos.

Contrato de obras de cerramiento y acondicionamiento del Cementerio Municipal de Vinuesa

Se licita la ejecución de obras de cerramiento y acondicionamiento del cementerio municipal de Vinuesa. El contrato tiene carácter administrativo y se tipifica como contrato de obras conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. Las actuaciones comprenden trabajos de cerramiento, vallado y mejora del inmueble municipal. El presupuesto base de licitación asciende a cincuenta y nueve mil setecientos setenta y ocho euros. El proyecto está cofinanciado por la Diputación Provincial de Soria a través de subvención de Planes Provinciales.

Contrato de obras de acondicionamiento y mejora de la Plaza Castrotorafe

Licitación de obras para el acondicionamiento y mejora integral de la Plaza Castrotorafe. El contrato incluye la ejecución de trabajos de reforma y mejora de esta plaza pública, cuyas características técnicas y alcance se detallan en la memoria del proyecto, planos y prescripciones técnicas. La selección del adjudicatario se realizará mediante criterios múltiples que valoran la experiencia técnica, capacidad de equipos y maquinaria del licitador, así como el coste del ciclo de vida de la obra.

Obras de mejora de accesibilidad y eficiencia energética en casas de cultura de Sabero y Olleros de Sabero

Licitación de obras para mejorar la accesibilidad de la casa de cultura de Sabero y la eficiencia energética del edificio sociocultural El Frontón en Olleros de Sabero. El proyecto, redactado por arquitecto colegiado, se financia íntegramente con fondos del Plan de Infraestructuras, Obras y Servicios de la Diputación de León. Se adjudica mediante procedimiento abierto simplificado con criterios de adjudicación múltiples y sin división en lotes para garantizar la coordinación integral de las prestaciones.

Obras de remodelación de la Avenida de Madrid en Sotillo de la Adrada

Contrato para la ejecución de obras de remodelación de infraestructuras viarias municipales en la Avenida de Madrid, específicamente en el tramo comprendido entre la Avenida de Madrid y la Avenida Doctor Rodríguez Miñón en Sotillo de la Adrada. El proyecto busca mejorar las condiciones de accesibilidad, seguridad y funcionalidad de las infraestructuras viarias. La actuación se financia con presupuesto municipal y con subvención de la Diputación Provincial de Ávila.

Obras de sustitución de la red de saneamiento fase IX

Contratación de obras correspondientes a la sustitución de la red de saneamiento fase IX. El proyecto incluye demoliciones, movimiento de tierra, trabajos de saneamiento y abastecimiento, pavimentación de calzada, gestión de residuos y control de calidad. Se trata de obra completa que puede ser entregada al uso y disfrute público sin necesidad de obras complementarias. El plazo de ejecución es de tres meses.