Acerado Tramo Final Calle Ancha- 4 Carreteras

Contrato mixto de obras y servicios para la construcción del nuevo edificio administrativo y auxiliar del centro sanitario municipal de protección animal de Son Reus, con dirección de obra y

Contrato mixto que comprende la ejecución de obras para la construcción de un edificio administrativo y un edificio auxiliar aislado en el centro sanitario municipal de protección animal ubicado en Son Reus, junto con los servicios de dirección de obra, coordinación de seguridad y salud y dirección de ejecución de ambos proyectos. El contrato se divide en tres lotes: obra del edificio administrativo, obra del edificio auxiliar y servicios técnicos integrados de dirección y coordinación.

Obras de derribo de vivienda unifamiliar en Calle Morería - Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

Licitación de obras de derribo de una vivienda unifamiliar ubicada en Calle Morería nº 2-4 de Fuentes de Ebro. El Ayuntamiento de Fuentes de Ebro convoca este procedimiento para la demolición controlada y retirada de escombros de la edificación. Los trabajos incluyen todas las fases necesarias para la eliminación completa de la estructura, gestión de residuos de construcción y acondicionamiento final del solar resultante.

Contrato de obras de demolición y cerramiento provisional de almacén municipal

Licitación de obras de demolición de edificio existente y colocación de cerramiento provisional en parcela municipal, englobado en el Proyecto de Obras de Demolición y Cerramiento Provisional de Almacén Municipal. Los trabajos incluyen demolición, explanación, limpieza del terreno, retirada de amianto y construcción de estructuras de cerramiento. Duración prevista de cuatro meses. Financiación compartida entre Diputación Provincial de Málaga y aportación municipal.

Contrato de obras de urbanización de viales en la parcela del polígono 7.2.C de Gran Alacant (Consultorio) - Santa Pola

Se licita la contratación de obras de urbanización de los viales de la parcela del polígono 7.2.C de Gran Alacant, donde se ubicará un consultorio. Las obras incluyen la pavimentación, infraestructuras y mejoras de accesibilidad de las vías de acceso y circulación interna de la parcela. El proyecto técnico y el proyecto de mejoras están disponibles en los enlaces de descarga facilitados. La ejecución se realizará en Santa Pola.

Obras de recuperación integral y consolidación estructural del Pabellón municipal de deportes de Puerto Real

Contratación de obras de recuperación integral mediante consolidación estructural del Pabellón municipal de deportes de Puerto Real, financiado a través del Plan Cádiz Marcha 2026 de la Diputación Provincial. Las obras incluyen todos los conceptos determinados en el proyecto técnico, así como gastos generales, seguros, transportes y mejoras que el contratista estime oportuno ofertar. La empresa adjudicataria deberá mantener los precios ofertados durante la vigencia del contrato y constituir una garantía definitiva equivalente al cinco por ciento del precio final sin IVA.

Obras de adaptación de infraestructura portuaria al cumplimiento de la normativa Entry/Exit System en el Puerto de Almería

Contratación de obras para la adaptación de la infraestructura del Puerto de Almería con el fin de cumplir con la normativa Entry/Exit System. La ejecución de estas obras será realizada por la empresa adjudicataria bajo la supervisión de la Autoridad Portuaria de Almería, responsable de garantizar que la prestación se desarrolle conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y los pliegos de condiciones.

Contrato de obras de mejora de aceras en varias calles del municipio de Santa Pola

Licitación para la ejecución de obras de mejora y pavimentación de aceras en diversas calles del municipio de Santa Pola. El contrato incluye trabajos de demolición, explanación y limpieza del terreno, pavimentación de calles y servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes. El plazo de ejecución es de cuatro meses, y el presupuesto base de licitación es de 358.510,65 euros sin IVA, con un valor estimado total de 394.361,72 euros.

Obras de consolidación del perímetro de la excavación arqueológica del lavadero dels Pous de l'Abiar - Ayuntamiento de Benitachell

Contratación de obras para la consolidación estructural del perímetro de excavación del lavadero arqueológico dels Pous de l'Abiar, ubicado en Benitachell. Los trabajos incluyen la estabilización de sillares de tosca, reparación de muros de mampostería, restitución de elementos faltantes y tratamiento de la pileta secundaria. El proyecto, redactado por el arquitecto José Carlos Jiménez Ariza, se ejecutará mediante procedimiento abierto simplificado con una duración de dos meses en la zona Pous Abiar del término municipal.

Obras de acondicionamiento y mejora de accesos en la parcela dotacional municipal del entorno La Era del Ayuntamiento de Congosto

Contratación de obras administrativas para la mejora de las condiciones de acceso entre diferentes espacios de la parcela dotacional municipal del entorno La Era, así como la recuperación al uso público del espacio entorno a las pistas de pádel de reciente creación. El objeto incluye trabajos de pavimentación de calles, movimientos de tierras y paisajismo. La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto simplificado sumario, considerando la mejor relación calidad-precio. El plazo de ejecución es de tres meses desde la firma del acta de comprobación del replanteo.

Obras de renovación de cubiertas y carpinterías en edificio anexo a la Mancomunidad de Municipios del Agua del Bierzo

Se licita el contrato de obras para la renovación de cubiertas y carpinterías en el anexo de la Mancomunidad de Municipios del Agua del Bierzo. Las actuaciones comprenden trabajos en la cubierta, así como en carpinterías en determinadas zonas del edificio, incluyendo parte del hall, oficinas y uno de los despachos de la primera planta. El proyecto técnico ha sido redactado por Ingeniero de Caminos y aprobado por Decreto de Presidencia. El plazo de ejecución es de tres meses y el contrato incluye garantía de un año.