Licitaciones.io

Registro gratuito

Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

Calle de aguirre, 1, Cuenca, Castilla-la mancha, España

Anuncio de Licitación

21/01/2022

Perfil del Contratante

Anuncio de Pliegos

21/01/2022

Perfil del Contratante

Fin Plazo Presentación

11/02/2022

Finalizado

Anuncio de Adjudicación

21/02/2022

Perfil del Contratante

Anuncio de Formalización

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

Cañamares.- Construcción de edificio de usos múltiples. 2ª Fase.

Perfil del contratante

Diputación provincial de Cuenca

Perfil del contratante

Diputación provincial de Cuenca

Datos generales

Estado

Resuelta

Presupuesto base de licitación

24.000,00 €

Importe sin impuestos

19.834,71 €

Valor estimado del contrato

19.834,71 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

21/01/2022

Ultima actualización

21/02/2022

Periodo estimado Inicio

-

Periodo estimado Final

-

Duración

6 Meses

Códigos CPV

45261000 - Trabajos de construcción de cubiertas y estructuras de cerramiento, y trabajos conexos

45232410 - Obras de saneamiento

45223200 - Obras de estructura

45262520 - Trabajos de albañilería

Proceso de licitación

Proceso

Abierto simplificado

Urgencia

Ordinaria

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Electrónica

Plazo de presentación ofertas

Hasta 11/02/2022

Presentación

-

Cantidad máxima de presentación de lotes

-

Cantidad máxima de lotes adjudicados

-

Período disponibilidad documentos

Hasta 11/02/2022

Términos y Calificaciones

Calificaciones técnicas

  • Otros - No se requiere técnico-profesional conforme al Art. 11.5 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en relación con el Art. 92 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Calificaciones financieras

  • Otros - Volumen anual de negocios del licitador o candidato referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos por importe igual o superior al valor estimado del contrato. El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. Patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobar las cuentas anuales por importe igual o superior al valor estimado del contrato.

Calificaciones específicas

  • Capacidad de obrar

Garantías financieras

  • Final - x5

Términos de adjudicación

  • Menor precio ofertado: 100%

Documentos

Resolución

Desierto

La licitación ha quedado desierta: no se presentó ninguna oferta o ninguna de las presentadas cumplió los requisitos establecidos en los pliegos.

Licitaciones similares

Obra de creación de salas polivalentes - Ayuntamiento de Monteagudo

Licitación pública para la creación de salas polivalentes promovida por el Ayuntamiento de Monteagudo. El proyecto contempla la construcción y acondicionamiento de espacios multiusos destinados a actividades culturales, sociales y comunitarias. La intervención incluye trabajos de preparación del terreno, construcción de estructura, instalaciones técnicas y acabados interiores. Presupuesto de licitación de doscientos setenta y cinco mil euros aproximadamente. El contrato se encuentra actualmente en plazo de presentación de ofertas.

Ayuntamiento de Monteagudo
Abierto·Monteagudo·Pub. 07/09/2026
Presupuesto275.010,62 EUR
En Plazo
Fin presentación22/09/2026
Ver detalles

Obras de consolidación y reparación de cubierta del Sindicato Agrario de Mediona - Ayuntamiento de Mediona

Licitación de obras para la consolidación y reparación de la cubierta del edificio del Sindicato Agrario de Mediona, que consta de dos naus. El proyecto ejecutivo redactado en julio de 2026 especifica las actuaciones necesarias en la estructura de cubierta. La ejecución máxima se fija en dos meses y medio laborables. El contrato será formalizado con la empresa adjudicataria tras cumplimiento de requisitos de capacidad y solvencia económica y técnica.

Ajuntament de Mediona
Abierto simplificado·Sant joan de mediona·Pub. 07/09/2026
Presupuesto142.215,17 EUR
En Plazo
Fin presentación27/09/2026
Ver detalles

Contrato de obras de saneamiento y pavimentación para reparación de daños por temporal en varias calles - Ayuntamiento de Albox

Licitación de obras de saneamiento y pavimentación para reparación de infraestructuras viarias municipales dañadas por temporal. El contrato abarca la ejecución de trabajos de reparación, sustitución y mejora de redes de saneamiento y abastecimiento, así como nuevas pavimentaciones en calzadas y acerados en diversas calles del municipio de Albox. Se estructura en tres lotes independientes correspondientes a diferentes vías, permitiendo la presentación de ofertas integradoras. La financiación procede de ayudas concedidas al Ayuntamiento mediante Real Decreto-ley 5/2026.

Ayuntamiento de Albox
Abierto simplificado·Albox·Pub. 04/09/2026
Presupuesto183.051,18 EUR
En Plazo
Fin presentación24/09/2026
Ver detalles

Construcción de helipuerto tipo operating site en la ETAP del CAT de L'Ampolla

Licitación pública para la construcción de un helipuerto en modalidad de operating site ubicado en las instalaciones de la ETAP del Centro de Almacenamiento Temporal (CAT) situado en L'Ampolla. El helipuerto servirá para usos propios de la entidad y también para atender emergencias tanto internas como de contratistas, disponiendo de una superficie apta para el aterrizaje de helicópteros destinados a transporte sanitario y vigilancia aérea.

Consorci d'Aigües de Tarragona
Otros·Benissanet·Pub. 02/09/2026
Presupuesto79.864,27 EUR
En Plazo
Fin presentación25/09/2026
Ver detalles

Obra de instalación de baño y vestuario en la lavandería de ARPAL

Contratación de obra para la instalación de un baño-vestuario en las instalaciones de la lavandería de ARPAL. El contrato se rige por la Ley de Contratos del Sector Público y su normativa de desarrollo. Podrán optar a la adjudicación personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, con plena capacidad de obrar y sin incurrir en prohibiciones para contratar con la Administración. La documentación del contrato incluye memoria, planos, cuadros de precios, pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas. La empresa adjudicataria debe disponer de un servicio de prevención de riesgos laborales en obra hasta la terminación de los trabajos.

Intendencia de las Palmas
Abierto simplificado·Las palmas de gran canaria·Pub. 02/09/2026
Presupuesto10.782,78 EUR
En Plazo
Fin presentación17/09/2026
Ver detalles

Rehabilitación integral de 88 viviendas en edificios de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía

Licitación pública para la rehabilitación integral de 88 viviendas distribuidas en los edificios C1, D2, A2, F1 y Santo Reino, convocada por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). El proyecto comprende trabajos de mejora, reparación y modernización de las estructuras y sistemas de los inmuebles residenciales para garantizar condiciones de habitabilidad adecuadas. Esta intervención forma parte de los programas de rehabilitación del parque de vivienda social gestionado por la administración autonómica andaluza, destinada a mejorar la calidad de vida de los residentes.

Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)
Otros·Baeza·Pub. 01/09/2026
Presupuesto451.045,27 EUR
En Plazo
Fin presentación29/09/2026
Ver detalles

Contrato de obras para la ejecución de cubierta del Frontón Llano en Barakaldo

Contrato de obras administrativo que tiene por objeto la ejecución de la cubierta del Frontón Llano ubicado en Barakaldo. El Ayuntamiento de Barakaldo licita esta actuación mediante procedimiento abierto simplificado en tramitación ordinaria. Las obras incluyen la realización material de la estructura de cubierta, gastos generales y beneficio industrial, con un plazo de ejecución de nueve meses. El contratista deberá suscribir pólizas de seguro de todo riesgo en construcción y responsabilidad civil, manteniéndose bajo la dirección de un Director Facultativo durante el periodo de construcción y garantía.

Ayuntamiento de Barakaldo
Abierto simplificado·Barakaldo·Pub. 01/09/2026
Presupuesto1.349.365,49 EUR
En Plazo
Fin presentación21/09/2026
Ver detalles

Obras de rehabilitación y construcción de almacén en la caseta de control de la presa de San Antón

Contratación de obras de rehabilitación y acondicionamiento de la caseta de control del embalse de San Antón en Lesaka, que incluye reparaciones de cubierta, albañilería, eliminación de humedades, carpintería, pintura y mejoras de urbanización, así como la construcción de una nueva caseta para almacén. El proyecto es promovido por Servicios de Txingudi-Txingudiko Zerbitzuak, S.A. mediante procedimiento abierto con tramitación ordinaria.

Servicio de Txingudi-Txingudiko Zerbitzuak, S.A.
Abierto·Mendigorría·Pub. 01/09/2026
Presupuesto231.562,84 EUR
En Plazo
Fin presentación28/09/2026
Ver detalles

Contratación de obras para la construcción de la red de baja tensión a la nueva red de alta tensión en Fogars de la Selva

El Ayuntamiento de Fogars de la Selva licita la ejecución de obras para conectar la red de distribución en baja tensión a la nueva infraestructura de red en alta tensión del municipio. Se trata de un procedimiento de contratación de obras tramitado de forma ordinaria mediante procedimiento abierto simplificado, con adjudicación por múltiples criterios de valoración que incluyen mejora del precio, ampliación del plazo de garantía y plan de ejecución de los trabajos.

Ajuntament de Fogars de la Selva
Abierto simplificado·Fogars de la selva·Pub. 01/09/2026
Presupuesto586.680,70 EUR
En Plazo
Fin presentación04/10/2026
Ver detalles

Contrato de obras para adecuación y rehabilitación de edificio antiguo de enfermería - ESENGRA

Contrato de ejecución de obras de adecuación de un edificio antiguo destinado a enfermería. El contrato, de carácter administrativo conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, incluye la realización de las obras descritas en el proyecto aprobado por la Administración, con sujeción a las disposiciones técnicas particulares y al pliego de cláusulas administrativas. El adjudicatario deberá cumplir con la normativa de protección de datos y adhesión al código ético del Ministerio de Defensa.

Intendencia de El Ferrol
Abierto simplificado·Caravaca de la cruz·Pub. 01/09/2026
Presupuesto772.788,21 EUR
En Plazo
Fin presentación17/09/2026
Ver detalles