Licitación Centro social y sala de concejo en Aloria

Obras de adecuación y acondicionamiento de edificio multiusos como espacio intergeneracional - Ayuntamiento del Valle de Yerri

Contrato de obras para la adecuación y acondicionamiento de un edificio multiusos destinado a funcionar como espacio de encuentro intergeneracional. El Ayuntamiento del Valle de Yerri licita las obras necesarias para transformar y acondicionar la infraestructura existente, mejorando sus instalaciones y espacios para facilitar la convivencia y las actividades compartidas entre diferentes grupos de edad. El proyecto se enmarca en el desarrollo de equipamientos municipales que promuevan la cohesión social y el bienestar comunitario en la localidad de arizala.

Obras de construcción de piscina infantil y edificio anexo en Villalba del Alcor

Contrato de obras para la ejecución de una piscina infantil y un edificio destinado a vestuarios, vestíbulo, oficinas y almacén en Villalba del Alcor, Huelva. La intervención se enmarca dentro del Plan de Asistencia y Coordinación Económica Tu Diputación Invierte de la Diputación Provincial de Huelva. El edificio anexo se ubicará en el límite este del área de intervención del proyecto, con distribución centralizada de accesos y diferenciación de espacios por sexo en vestuarios y aseos.

Obras de rehabilitación parcial de la Plaza de Toros de Utiel

Contratación de obras destinadas a la rehabilitación y consolidación de accesos y zonas circundantes de la Plaza de Toros de Utiel. El proyecto técnico, elaborado por profesionales municipales, incluye trabajos generales de construcción según clasificación CPV 45210000. La ejecución se financiará con recursos propios del Ayuntamiento y se regirá por la Ley de Contratos del Sector Público.

Contrato de obras de rehabilitación de la Casa Consistorial de Carranque - Fase II

Licitación de las obras correspondientes a la segunda fase de rehabilitación del antiguo edificio del Ayuntamiento de Carranque, ubicado en la Plaza Villa número 1. El proyecto, redactado por el arquitecto Raúl Merino Hernández, tiene por finalidad la rehabilitación del inmueble y su adaptación para uso de oficinas principales del Ayuntamiento, recuperando su ubicación original. El contrato se adjudica mediante procedimiento abierto con tramitación urgente.

Obras de rehabilitación de la Casa Peñas, primera fase, en Villaralto - Diputación Provincial de Córdoba

Contratación de obras de rehabilitación de la Casa Peñas, primera fase, ubicada en Villaralto, Córdoba. La obra forma parte de los planes provinciales de obras y servicios correspondientes al bienio 2026-2027. La Diputación Provincial de Córdoba licita este contrato mediante procedimiento abierto con tramitación ordinaria y licitación electrónica. El adjudicatario deberá cumplir con las disposiciones vigentes en materia laboral, seguridad social, prevención de riesgos laborales y protección del medio ambiente.

Obras de reforma integral del edificio del Ayuntamiento de Vilaür

Licitación de obras de reforma integral del edificio municipal del Ayuntamiento de Vilaür, conforme al Proyecto básico-ejecutivo modificado. Las actuaciones comprenden trabajos de reforma general del inmueble para mejorar su funcionalidad y estado. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado, con un plazo de ejecución de nueve meses y sin posibilidad de prórroga.

Contrato de obras de rehabilitación integral de edificación para viviendas en calle Dama 3 de Isuerre

Licitación de obras correspondientes a la rehabilitación integral de una edificación municipal destinada a viviendas, ubicada en calle Dama 3 del municipio de Isuerre. El proyecto incluye intervenciones en cubierta, fachada y vivienda, con un presupuesto de 222.588,56 euros incluido IVA. La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto simplificado conforme a criterios de mejor relación calidad-precio.

Obras de instalación hidráulica de climatización en la sede de DARPA en Barcelona

Licitación de obras para la ejecución de la instalación hidráulica de climatización del edificio Sede del DARPA ubicado en Gran Vía de las Cortes Catalanas en Barcelona. Se trata de un contrato de obras no sujeto a regulación harmonizada, tramitado mediante procedimiento abierto simplificado. El contratista deberá disponer de la clasificación requerida en el grupo J, subgrupo 2, categoría 4, y ejecutar las obras conforme al proyecto aprobado.

Contrato de obras de adecuación de local como aula de formación en centro multiusos

Se licita un contrato de obras para la adecuación de un local destinado a funcionar como aula de formación en un centro multiusos. Los trabajos incluyen la ejecución del proyecto técnico de adaptación del espacio conforme a los requisitos necesarios para su uso formativo. El valor estimado del contrato es de noventa y cuatro mil euros aproximadamente, sin incluir IVA. El contrato tiene carácter administrativo y no está sujeto a regulación armonizada al no superar el umbral de cinco millones de euros.

Obras de adecuación local para punto de encuentro familiar en calle Pintor Sorolla

Contrato de obras administrativas para la adecuación y acondicionamiento de un local destinado a funcionar como punto de encuentro familiar ubicado en la calle Pintor Sorolla. Las obras se ejecutarán conforme al proyecto técnico y pliego de prescripciones técnicas, bajo el régimen jurídico de la Ley de Contratos del Sector Público. El contrato incluye la posibilidad de licitación por lotes con limitaciones de adjudicación según lo establecido en los anexos contractuales.