Licitación Obras para la construcción de una nave logística con oficinas para CLS AIE

Contrato de obras de adecuación del edificio de servicios junto a la Ermita en Polop de la Marina

Se licita un contrato de obras de adecuación del edificio de servicios ubicado junto a la Ermita en Polop de la Marina, Alicante. El procedimiento utilizado es el abierto simplificado, conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. Las obras incluyen tareas de reforma y adecuación de la estructura existente. El presupuesto base de licitación, con IVA incluido, asciende a aproximadamente ciento noventa y nueve mil euros. La clasificación del contratista no es obligatoria al estar el valor del contrato por debajo del umbral de quinientos mil euros.

Obras de acondicionamiento y mejora de caminos rurales en Guadalix de la Sierra

Licitación de obras para el acondicionamiento y mejora de caminos rurales existentes en el municipio de Guadalix de la Sierra. Los trabajos incluyen preparación del terreno, demolición, explanación, limpieza y pavimentación diversa. Se trata de un contrato de ejecución material que será adjudicado mediante procedimiento abierto simplificado conforme a la mejor relación calidad-precio, con una duración de ejecución de seis meses.

Obras de ampliación del cementerio municipal de Pineda de la Sierra

Contratación de obras para la ampliación del cementerio municipal de Pineda de la Sierra. El proyecto contempla la demolición del muro sureste existente y la construcción de nuevas instalaciones que incluyen nichos, columbario, vallado y pavimentación. Se trata de una obra completa con plazo de ejecución estimado de cuatro meses desde el acta de replanteo, incluyendo cimentación con zapatas corridas, módulos prefabricados y las instalaciones complementarias necesarias para ampliar la capacidad del servicio funerario municipal.

Obra de modernización y nuevo equipamiento del Centro San Miguel

Contratación de obra para la modernización y dotación de nuevos equipamientos en el Centro San Miguel. El proyecto incluye trabajos generales de construcción e ingeniería civil con un plazo de ejecución de tres meses. La financiación corre íntegramente a cargo de la Diputación de Cádiz. Se trata de un contrato de obras sin licitación por lotes ni admisión de variantes, sujeto a condiciones especiales de ejecución relativas a la gestión de residuos conforme a proyecto.

Obras de adecuación y reforma de tres viviendas de propiedad de PCCSA

Contratación de obras de adecuación y reforma de tres viviendas en propiedad de Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. (PCCSA), mediante procedimiento abierto. El contrato incluye la ejecución de las obras conforme al proyecto aprobado, pliego de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares. Se regirá por la Ley de Contratos del Sector Público y normas complementarias. PCCSA actúa como medio propio del Ayuntamiento de València para la rehabilitación del barrio Cabanyal-Canyamelar.

Obras de sostenimiento y drenaje del muro del Camino de Benavarre - Ayuntamiento de la Seu d'Urgell

Contratación de obras para la reparación, sostenimiento y drenaje del muro que sustenta el Camino de Benavarre, afectado por desprendimientos en 2025. Los trabajos incluyen la protección y estabilización estructural del muro dañado mediante sistemas de contención y drenaje. El contrato es promovido por el Ayuntamiento de la Seu d'Urgell y financiado íntegramente con presupuesto municipal.

Obras de reurbanización de la Avenida Donantes de Sangre en Bañares

Contrato de obras para la reurbanización y pavimentación de la Avenida Donantes de Sangre en el municipio de Bañares, La Rioja. Las obras incluyen la mejora integral de la vía pública con un plazo de ejecución de tres meses. El contrato se adjudica mediante procedimiento abierto simplificado, tomando en cuenta únicamente el criterio del precio.

Contrato de obras para acondicionamiento de almacén anexo a pabellón multiusos destinado a Bar Social - Fase 1 - Ayuntamiento de Castejón de Monegros

Licitación de obras administrativas mediante procedimiento abierto simplificado para el acondicionamiento de un almacén anexo a un pabellón multiusos con destino a Bar Social en su primera fase. El proyecto incluye las intervenciones necesarias para habilitar un local destinado a celebraciones y reuniones. La adjudicación se realizará conforme a varios criterios evaluables aplicando la mejor relación calidad-precio. El contrato se somete a consideraciones ambientales y sociales, incluyendo promoción de empleo para personas con dificultades de inserción laboral y cumplimiento de convenciones de la Organización Mundial del Trabajo.

Contrato de obras para la construcción de Centro Social Polivalente en Maqueda (Toledo)

Licitación de obras de construcción de un centro social polivalente ubicado en la calle Molino con calle Virgen de los Dados de Maqueda, Toledo. El proyecto constituye la quinta y final separata de las obras previstas. El contrato incluye la ejecución completa de los trabajos conforme al proyecto aprobado, con inclusión del estudio de Seguridad y Salud, dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud en obra. La inversión se financia con cargo al Canon urbanístico y constituye patrimonio municipal del suelo.

Obras de demolición, reforma, conservación y rehabilitación de inmuebles del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa en Galicia

Contrato administrativo de obras para la ejecución de trabajos de demolición, reforma, conservación y rehabilitación de inmuebles vinculados al patrimonio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa en el área geográfica de Galicia. Las prestaciones incluyen actuaciones en viviendas militares, pabellones y edificios diversos, tanto en espacios vacíos como ocupados, incluyendo acuartelamientos sujetos a medidas especiales de seguridad. Los trabajos se ejecutarán mediante encargos parciales directos del organismo a la empresa adjudicataria conforme a las prescripciones técnicas establecidas.