Construcción/Reposición del centro CEIP San Miguel Arcángel de Soneja (Plan Edificant)

Calificaciones técnicas

• Trabajos realizados - La acreditación de la solvencia por empresarios no españoles de estados miembros de la Union Europea o signatarios del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo: Podrán acreditarse las circunstancias relativas a la solvencia económica y financiera y técnica mediante los certificados comunitarios, según lo establecido en el artículo 97 de la LCSP. – La solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada por el medio siguiente: Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años correspondientes al mismo grupo de clasificación al que corresponde el contrato, avalada por certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de aquella en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la participación de aquel en el capital social de esta. El requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 2.400.000 euros. Cláusula Novena (9.2.3) del PCAP.

Calificaciones financieras

• Seguro de indemnización - La acreditación de la solvencia por empresarios no españoles de estados miembros de la Union Europea o signatarios del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo: Podrán acreditarse las circunstancias relativas a la solvencia económica y financiera y técnica mediante los certificados comunitarios, según lo establecido en el artículo 97 de la LCSP. – La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por el medio siguiente: Volumen anual de negocios en el ámbito del presente contrato de obras, referido al año de mayor volumen de negocio, de los tres últimos concluidos, que deberá ser al menos igual o superior al presupuesto de licitaciòn exigido en el anuncio de licitación del contrato, esto es, por un importe de 3.443.658,04 euros, (IVA excluido). El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el registro público en que deba estar inscrito de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos. Los empresarios individuales no inscritos en el registro público acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales. Acreditar la disposición de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, por importe no inferior al valor del contrato, este es 3.443.658,04 euros, excluido IVA, aportando además el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato, y que deberá hacerse efectivo, dentro del plazo de 10 días hábiles al que se refiere el apartado 2 del Art. 150 de esta Ley. Este requisito del seguro exigido, se entenderá cumplido por el licitador que incluya con su oferta un compromiso vinculante de suscripción, en caso de resultar adjudicatario. Cláusula Novena (9.2.3) del PCAP.
• Cifra anual de negocio - La acreditación de la solvencia por empresarios no españoles de estados miembros de la Union Europea o signatarios del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo: Podrán acreditarse las circunstancias relativas a la solvencia económica y financiera y técnica mediante los certificados comunitarios, según lo establecido en el artículo 97 de la LCSP. – La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por el medio siguiente: Volumen anual de negocios en el ámbito del presente contrato de obras, referido al año de mayor volumen de negocio, de los tres últimos concluidos, que deberá ser al menos igual o superior al presupuesto de licitaciòn exigido en el anuncio de licitación del contrato, esto es, por un importe de 3.443.658,04 euros, (IVA excluido). El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el registro público en que deba estar inscrito de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos. Los empresarios individuales no inscritos en el registro público acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales. Acreditar la disposición de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, por importe no inferior al valor del contrato, este es 3.443.658,04 euros, excluido IVA, aportando además el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato, y que deberá hacerse efectivo, dentro del plazo de 10 días hábiles al que se refiere el apartado 2 del Art. 150 de esta Ley. Este requisito del seguro exigido, se entenderá cumplido por el licitador que incluya con su oferta un compromiso vinculante de suscripción, en caso de resultar adjudicatario. Cláusula Novena (9.2.3) del PCAP.

Calificaciones específicas

• Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
• Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Cumplimiento con las obligaciones tributarias
• Capacidad de obrar - Capacidad de obrar
• No estar incurso en incompatibilidades - No estar incurso en incompatibilidades
• No prohibición para contratar - No prohibición para contratar

Garantías financieras

• Final - x5

Términos de adjudicación

• Segundo 2.- Medios de ejecución de las obras y organización de los trabajos: 20%
• Primero 3.- Incremento del plazo de garantía: 15%
• Segundo 1.- Programación y planificación de los trabajos: 20%
• Primero 5.- Limpieza de la obra e instalaciones: 5%
• Primero 1.- Oferta económica: 10%
• Primero 2.- Experiencia del equipo responsable: 15%
• Primero 4.- Compromiso de mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones: 15%