Culminación del proyecto de creación Paseo Peatonal con Carril Bici en la GC-300

Obras de repavimentación en caminos rurales del municipio de Onda tras daños por incendio

Contratación de obras de repavimentación en cinco caminos rurales del municipio de Onda: corral del Ten, de la Murtera, corral de Sales, d'Artana y dels Terrers. Las obras se ejecutan para reparar los desperfectos ocasionados por el incendio de julio de 2026. El Ayuntamiento de Onda licita estas obras de infraestructura vial mediante procedimiento ordinario, con supervisión técnica de la Ingeniera de Obras Públicas y seguimiento del Área de Industria, Vía Pública y Gestión Urbana.

Contrato de obras de ejecución del muro de contención y obras auxiliares de la primera fase de piscina municipal

Contrato administrativo de obras para la ejecución completa de la fase inicial del proyecto de piscina municipal, centrado en la construcción del muro de contención y trabajos auxiliares asociados en una parcela municipal situada entre las calles Ronda y Cádiz. El proyecto busca estabilizar los terrenos, resolver los desniveles existentes y crear una unidad estructural autónoma que permita la futura implantación del equipamiento municipal. La licitación se tramita mediante procedimiento abierto simplificado, con financiación procedente de la Diputación Provincial de Cádiz a través del Plan Provincial de Cooperación.

Contrato de obras de mejora y acondicionamiento de caminos rurales de titularidad municipal

Se licita la ejecución de obras de mejora y acondicionamiento de caminos rurales de titularidad municipal y uso público. Las prestaciones se definen en el correspondiente Proyecto aprobado, conforme a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas. El régimen jurídico es de naturaleza administrativa, regulado por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y normas complementarias.

Obras de acondicionamiento de la carretera CA-9107 (Lora) entre los puntos kilométricos 3,8 y 5 - Diputación Provincial de Cádiz

Contratación de obras de acondicionamiento de la carretera CA-9107 denominada Lora, en el tramo comprendido entre el punto kilométrico 3,8 y el punto kilométrico 5, en La Provincia. El proyecto incluye la ejecución conforme al Proyecto Técnico aprobado por la Diputación Provincial de Cádiz, planos, memoria descriptiva de materiales, cuadros de precios, estudio de seguridad y salud, y programa de trabajo. Las obras se someterán a los criterios de adjudicación y condiciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas.

Obras de ejecución y adaptación de líneas de alta tensión y redes existentes en zona portuaria de Ceuta

Contratación de obras para la ejecución y adaptación de líneas de alta tensión y redes eléctricas existentes en la zona de emplazamiento de las bases de Servilimpce y Amgevicesa, situadas en la zona portuaria de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Las obras se ejecutarán bajo un único adjudicatario para evitar interferencias y garantizar su correcta ejecución conforme a las prescripciones técnicas establecidas. El contrato se somete a la Ley de Contratos del Sector Público y sus disposiciones reglamentarias de desarrollo.

Contrato de obras de renovación de la red de saneamiento del polígono industrial de Antequera

Contratación de obras para la renovación integral de la red de saneamiento del polígono industrial ubicado en Antequera, Málaga. El proyecto incluye la ejecución de trabajos de construcción y renovación de tuberías para agua y aguas residuales. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto ordinario, con un presupuesto base de licitación de 688.528,08 euros sin IVA y un plazo de ejecución de 6 meses sin posibilidad de prórroga.

Obras de reforma y ampliación de la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Benissoda

Licitación de obras para la reforma integral y ampliación de la Casa de la Cultura de Benissoda, organizada por el Pleno del Ayuntamiento de Benissoda. El proyecto contempla intervenciones estructurales y funcionales en el inmueble municipal destinado a actividades culturales y de difusión artística. Los trabajos incluyen mejora de espacios, instalaciones y capacidad del equipamiento para fortalecer la oferta cultural local y mejorar la experiencia de usuarios y visitantes.

Contrato de obras de asfalto 2024-2026 en el término municipal

Se licita la ejecución de obras de asfalto programadas para el período 2024-2026 en el término municipal. El contrato se estructura en lotes, permitiendo a los licitadores optar a uno, varios o todos ellos, sujeto a los límites establecidos. Las obras se ejecutarán conforme al proyecto aprobado por la Administración, bajo la supervisión de la dirección facultativa, que será responsable de la inspección, comprobación y vigilancia de su correcta realización. El plazo de ejecución se iniciará desde el día siguiente al acta de replanteo.

Obras de adecuación y mejora de la Calle Díaz y Suárez en Santo Domingo, Villa de Garafía

Contratación de obras para la adecuación y mejora de infraestructura vial en la Calle Díaz y Suárez de Santo Domingo, Villa de Garafía. El proyecto actualizado busca optimizar la movilidad peatonal y vehicular, mejorar las condiciones de estacionamiento, seguridad y accesibilidad en esta arteria principal de la localidad. La actuación fue aprobada por el Consejo de Gobierno Insular tras actualización del proyecto inicial que fue sometido a información pública.

Obra de construcción de pabellón deportivo cubierto con pista de fútbol-sala y bádminton en Xilxes

Contratación de obra administrativa para la ejecución de un pabellón deportivo cubierto en las Instalaciones Deportivas de L'Alter, Xilxes. El proyecto incluye la construcción de una estructura con una pista de fútbol-sala y otra de bádminton en una zona actualmente destinada a aparcamiento y vestuarios. La obra se financia mediante los Planes Impulsa y Extraordinario + Deporte 2026-2027 de la Diputación Provincial. Se utiliza procedimiento abierto simplificado con criterios de adjudicación automáticos.