El present document es redacta amb l'objecte de definir tècnica i econòmicament les obres necessàries per tal de dur a terme la finalització del magatzem al refugi del Gall Fer, consistents en el condicionament total del edifici en obres. Es projecta el condicionament final d'un edifici com a peça polivalent amb dues plantes dins del conjunt de l'equipament del Refugi. Les actuacions per a la finalització consisteixen en la construcció del forjat de la planta primera i el seu accés, el revestiment de la façana posterior i sud-est de l'edifici, i per últim, el condicionament interior i la col·locació dels serveis necessaris per al bon funcionament d'aquest espai. Els treballs que contempla el projecte volen donar un valor afegit al municipi d'Alins i al seu equipament públic per tal d'afavorir l'equilibri del territori. Aquesta actuació contempla la millora dels serveis i l'oferta pública del Refugi del Gall Fer. Les actuacions permeten potenciar aquest atractiu turístic i dinamitzador de la zona.

Obras de adecuación y reforma de espacios en el polideportivo municipal de Son Angelats

Contratación de obras de adecuación y reforma de tres espacios diferenciados en el edificio municipal del polideportivo de Son Angelats. El contrato se divide en tres lotes independientes según criterios técnicos y funcionales, facilitando la participación de empresas especializadas. La ejecución se desarrollará bajo la dirección e inspección del órgano de contratación, que será la Junta de Govern Local.

Construcción de edificio para sede de banda de música en la Aldea de Las Cuevas de Utiel

Contratación de las obras de construcción de un edificio destinado a funcionar como sede de la banda de música de la Aldea de Las Cuevas de Utiel. El proyecto técnico, elaborado por la arquitecta Laura Verdú Martínez y aprobado por Resolución de Alcaldía, especifica las características técnicas de la construcción. La obra se financia a través del Plan Abierto de Inversiones de la Diputación de Valencia para el período 2024-2027, con un presupuesto base de licitación de 395.104,09 euros incluido IVA.

Obras de instalación de módulos de servicios higiénicos en el entorno del Castillo de Montesquiu - Diputación de Barcelona

Contratación de obras para la ejecución del proyecto de instalación de módulos de servicios higiénicos en el entorno del Castillo de Montesquiu, ubicado en el Parque del Castillo de Montesquiu. Las obras se realizan por iniciativa de la Diputación de Barcelona a través del Servicio de Análisis y Gestión Territorial, Inversiones y Obras de la Gerencia de Servicios de Espacios Naturales. El objetivo es proporcionar servicios sanitarios adecuados para los visitantes del parque, cumpliendo con la normativa de accesibilidad e integración ambiental en un espacio natural protegido.

Obras de reforma y ampliación del Centro de Salud de La Salzadella

Se licita la contratación de obras de reforma y ampliación del Centro de Salud de La Salzadella, ubicado en la avenida Daniel Montull de la localidad castellonense. El proyecto comprende actuaciones integradas de demolición, cimentación, estructura, envolvente e instalaciones que requieren ejecución coordinada bajo dirección única. La intervención se ejecutará conforme al proyecto redactado por la arquitecta Úrsula Cucala Ferreres, con financiación del presupuesto municipal y posible cofinanciación mediante subvenciones PIAC 2026 de la Generalitat Valenciana.

Construcción de nave para vehículos y maquinaria, fase 2ª - Mancomunidad Zona de Cantalapiedra y las Villas

Licitación de obras de construcción de una nave destinada al almacenamiento y resguardo de vehículos y maquinaria, promovida por la Mancomunidad Zona de Cantalapiedra y las Villas. Se trata de la segunda fase de ejecución del proyecto. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado abreviado, considerando como único criterio de adjudicación el precio más bajo ofertado.

Obras de reforma y acondicionamiento del Centro de Salud de Lácara, incluyendo edificio y accesos

Contratación de obras de reforma y acondicionamiento integral del Centro de Salud de Lácara, promovido por la Diputación de Badajoz en el marco del Plan Avanzamos 2026. Las actuaciones comprenden trabajos de construcción, pavimentación y acabado de edificios, así como mejoras en accesibilidad, infraestructuras, eficiencia energética y seguridad de pacientes, incluyendo gestión de residuos y medidas de seguridad y salud en obra.

Obras de mejora y rehabilitación de la Casa de la Juventud de Garachico

Contratación de obras de reparación y mejora del inmueble municipal denominado Casa de la Juventud ubicado en Garachico, Tenerife. El proyecto abarca actuaciones sobre cubiertas, revestimientos, pavimentos, falsos techos, instalaciones, elementos metálicos, evacuación de aguas, accesibilidad y equipamiento, con el fin de garantizar la seguridad, salubridad y durabilidad del edificio destinado a dotación pública juvenil. La actuación se financia mediante subvención de la Consejería Insular de Empleo, Educación y Juventud del Cabildo de Tenerife.

Obras de reparación de fachadas y cubiertas de la Casa Consistorial

Contratación de obras de reparación y mantenimiento de fachadas y cubiertas del edificio de la Casa Consistorial. La Administración licita la ejecución de las obras descritas en el proyecto aprobado, que recoge las necesidades a satisfacer y los factores de todo orden a tener en cuenta. El adjudicatario deberá ejecutar conforme a las instrucciones dadas por la dirección e inspección de la obra.

Contrato de obras de acondicionamiento interior del Edificio Social de Ontiñena

Se licita un contrato administrativo de obras para el acondicionamiento interior del Edificio Social ubicado en la calle Calvario número dos de Ontiñena, Huesca. Las prestaciones comprenden trabajos de pintura y mejora general de acabados interiores. El procedimiento de selección será abierto simplificado con adjudicación conforme a criterios de mejor relación calidad-precio.

Contrato de obras de envolvente de la Nave Polivalente Municipal de Zorita

Licitación de contrato administrativo de obras correspondiente a la Fase 1 de ejecución de trabajos en la envolvente de la Nave Polivalente Municipal ubicada en Zorita. El Ayuntamiento de Zorita adjudica mediante procedimiento abierto con criterios de mejor relación calidad-precio. La obra se financia parcialmente mediante subvención de la Diputación Provincial de Cáceres y fondos propios municipales, con un presupuesto base de licitación de 245.590,49 euros IVA incluido y un plazo de ejecución previsto de seis meses.