Licitaciones.io

Registro gratuito

Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

Monachil, Granada, Andalucía, España

¿Cómo invierte el Ayuntamiento de Monachil?

Ver transparencia

Consulta gratis todos los contratos, la inversión pública y los principales adjudicatarios de este ayuntamiento.

Anuncio de Licitación

22/01/2020

Perfil del Contratante

Anuncio de Pliegos

22/01/2020

Perfil del Contratante

Fin Plazo Presentación

17/02/2020

Finalizado

Anuncio de Adjudicación

02/10/2020

Perfil del Contratante

Anuncio de Formalización

15/10/2020

Perfil del Contratante

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

Implantación de Tecnología Led en Alumbrado Público de Sierra Nevada (Zona E-1) de Monachil

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Monachil

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Monachil

Datos generales

Estado

Resuelta

Presupuesto base de licitación

466.880,31 €

Importe sin impuestos

385.851,50 €

Valor estimado del contrato

385.851,50 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

22/01/2020

Ultima actualización

15/10/2020

Periodo estimado Inicio

-

Periodo estimado Final

-

Duración

2 Meses

Códigos CPV

45316000 - Trabajos de instalación de sistemas de alumbrado y señalización

Proceso de licitación

Proceso

Procedimiento Abierto

Urgencia

Ordinaria

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Manual

Plazo de presentación ofertas

Hasta 17/02/2020

Presentación

-

Cantidad máxima de presentación de lotes

-

Cantidad máxima de lotes adjudicados

-

Período disponibilidad documentos

Hasta 17/02/2020

Términos y Calificaciones

Calificaciones técnicas

  • Otros - Certificado de buena ejecución de trabajos realizados en el año de mayor ejecución de los últimos diez años

Calificaciones financieras

  • Cifra anual de negocio - Solvencia económica y financiera

Calificaciones específicas

  • No estar incurso en incompatibilidades
  • Capacidad de obrar
  • No prohibición para contratar
  • Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
  • Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Garantías financieras

  • Especial - x5
  • Final - x5

Términos de adjudicación

  • Coherencia técnica: 5%
  • Plazo de garantia adicional total a las previstas: 50%
  • Reduccion del plazo de ejecucion: 10%
  • Proposicion incremento de mediciones: 40%
  • Racionalidad y viabilidad del cronograma propuesto: 5%
  • Propuesta de luminarias a instalar: 5%
  • Ahorro energetico: 10%

Documentos

Resolución

Adjudicación

Motivo de adjudicación

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 25/09/2020 Corresponde al órgano de contratación resolver sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del contrato. Los acuerdos correspondientes pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos, si bien en el correspondiente expediente se dará audiencia al contratista. El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. El presente Pliego de Cláusulas Administrativas, así como el resto de documentos contractuales que deba regir la contratación, podrán ser recurridos mediante el recurso de reposición regulado en el 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Alternativamente al recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Granada en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el perfil de contratante. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 44.1 a) de la LCSP, el contrato, objeto del presente pliego no es susceptible de recurso especial.

Importe adjudicado

466.880,31 €

Participantes

12

Fecha adjudicación

25/09/2020

¿Cómo invierte el Ayuntamiento de Monachil?

Ver transparencia

Consulta gratis todos los contratos, la inversión pública y los principales adjudicatarios de este ayuntamiento.

Licitaciones similares

Contrato de obras de reurbanización de la avenida de Ferrol en A Coruña

Contrato de obras para la reurbanización integral de la avenida de Ferrol entre la avenida de Lombardero y la rúa Ría de Ares en A Coruña. Los trabajos comprenden diversas actuaciones de pavimentación y otras mejoras urbanas. El procedimiento de contratación es abierto con pluralidad de criterios de adjudicación que incluyen juicios de valor y criterios de apreciación automática. La licitación se rige por la Ley de Contratos del Sector Público y exige el cumplimiento de normativa laboral, social y ambiental.

Ayuntamiento de Pontedeume
Abierto·Pontedeume·Pub. 10/07/2026
Presupuesto496.261,46 EUR
En Plazo
Fin presentación05/08/2026
Ver detalles

Contrato de obras de urbanización de la calle El Carmen en Colindres

Licitación de contrato administrativo de obras para la urbanización integral de la calle El Carmen en el municipio de Colindres. Los trabajos incluyen explanación, pavimentación, infraestructuras de saneamiento y abastecimiento de agua, instalaciones eléctricas, de alumbrado y telecomunicaciones, así como señalización viaria y mobiliario urbano. El proyecto técnico ha sido redactado por la ingeniería SAYPEC y cuenta con estudio de seguridad y salud y gestión de residuos de construcción.

Ayuntamiento de Colindres
Abierto simplificado·Colindres·Pub. 09/07/2026
Presupuesto472.237,53 EUR
En Plazo
Fin presentación29/07/2026
Ver detalles

Contrato administrativo de obras para la sustitución de luminarias de alumbrado público a tecnología LED en el Plan Parcial 27 Torres de Villajoyosa

Se licita un contrato administrativo de obras para la renovación del alumbrado público en las zonas peatonales y paseo marítimo del Plan Parcial 27 Torres en Villajoyosa. El proyecto contempla la sustitución de las luminarias existentes con lámparas de halogenuros y sodio por nuevas luminarias con tecnología LED, mejorando la eficiencia energética. Las actuaciones se ejecutarán en seis ubicaciones específicas del ámbito territorial indicado, incluyendo manzanas residenciales, zonas de jardín y el paseo marítimo.

Ayuntamiento de Villajoyosa
Abierto simplificado·Alicante·Pub. 08/07/2026
Presupuesto243.801,65 EUR
En Plazo
Fin presentación28/07/2026
Ver detalles

Contrato de obras de reforma y mejora de accesibilidad en la carretera GC-500 entre Hornillo y Meloneras - Consorcio

Contratación de obras de reforma del tramo de viario existente GC-500, desde el entorno de la rotonda Hornillo-Meloneras hasta 1 kilómetro en dirección oeste, en suelo municipal. El proyecto incluye mejora de la accesibilidad peatonal y carril bici en ambos márgenes entre la glorieta de acceso al Hornillo/Meloneras y el enlace de Pasito Blanco, desarrollándose en fase 1 de dos previstas. La licitación se tramita mediante procedimiento abierto ordinario, con plazo de ejecución de ocho meses.

Consorcio Maspalomas Gran Canaria
Abierto·Maspalomas·Pub. 08/07/2026
Presupuesto2.287.542,51 EUR
En Plazo
Fin presentación03/08/2026
Ver detalles

Obras de mejora de pavimentación de acera en la avenida de la Vega de Tres Cantos (Madrid)

Licitación de obras de mejora en la pavimentación de la acera de la avenida de la Vega en Tres Cantos, Madrid, en los sectores denominados Literatos, Pintores y Foresta. El proyecto incluye trabajos de levantado y demoliciones, movimiento de tierras, pavimentación, alumbrado público, saneamiento, seguridad y salud, así como gestión de residuos. Las obras se ejecutarán conforme al proyecto aprobado por la Administración municipal, siendo contratadas a una única empresa con solvencia técnica y económica suficiente.

Ayuntamiento de Tres Cantos
Abierto simplificado·Madrid·Pub. 07/07/2026
Presupuesto267.186,48 EUR
En Plazo
Fin presentación27/07/2026
Ver detalles

Contrato de obras de instalación de alumbrado público en aparcamiento de la calle Deán Francisco Javier de Córdoba

Licitación para la ejecución de obras de remodelación completa que incluye la instalación de un sistema integral de alumbrado público en el aparcamiento ubicado en la calle Deán Francisco Javier de Córdoba. Las obras comprenden la instalación de equipo de alumbrado exterior, trabajos auxiliares para líneas de conducción eléctrica y labores de pavimentación y asfaltado. El contrato es convocado por la Junta de Gobierno Local y se ejecutará de forma unitaria sin división en lotes.

Ayuntamiento de Córdoba
Abierto·Córdoba·Pub. 07/07/2026
Presupuesto92.434,46 EUR
En Plazo
Fin presentación03/08/2026
Ver detalles

Obras de sustitución del sistema de iluminación en el Complejo Deportivo Rafael Machado Villar de Armilla

Licitación de obras para la sustitución integral del sistema de iluminación en el Complejo Deportivo Rafael Machado Villar ubicado en Armilla, Granada. El proyecto contempla la instalación de nuevos equipos de iluminación y accesorios de alumbrado exterior, así como trabajos de instalación eléctrica asociados. El contrato se adjudica bajo un sistema de precios a tanto alzado conforme al proyecto básico y de ejecución, con un presupuesto base de licitación que incluye el análisis técnico integral de las necesidades de iluminación del complejo deportivo.

Ayuntamiento de Armilla
Abierto simplificado·Armilla·Pub. 06/07/2026
Presupuesto443.565,99 EUR
En Plazo
Fin presentación27/07/2026
Ver detalles

Obras de mejora de la eficiencia energética en el alumbrado público del municipio de Alella - segunda fase

Licitación de obras para la renovación e instalación de sistemas de alumbrado público en el municipio de Alella, con enfoque en la mejora de la eficiencia energética. El proyecto contempla la modernización de instalaciones de alumbrado viario, ambiental y ornamental distribuidas por todo el municipio, desde el núcleo urbano hasta urbanizaciones periféricas. Las actuaciones persiguen reducir el consumo energético, disminuir la contaminación lumínica, mejorar la seguridad ciudadana y optimizar la calidad de vida mediante tecnología LED y gestión inteligente de la iluminación pública.

Ajuntament d'Alella
Abierto simplificado·Alella·Pub. 03/07/2026
Presupuesto205.928,43 EUR
En Plazo
Fin presentación23/07/2026
Ver detalles

Contratación de obras de mejora de eficiencia energética en instalaciones municipales 2026

El Ayuntamiento licita la ejecución de obras para mejorar la eficiencia energética en dos centros culturales municipales: Las Baboseras y El Casco. Las intervenciones se regirán conforme al proyecto técnico especificado, permitiendo soluciones equivalentes que cumplan los requisitos técnicos establecidos. El contrato incluye la dirección de obras, coordinación de seguridad y salud, ejecución material de intervenciones y gestión de residuos de construcción.

Ayuntamiento de El Sauzal
Abierto simplificado·El sauzal·Pub. 02/07/2026
Presupuesto101.895,89 EUR
En Plazo
Fin presentación22/07/2026
Ver detalles

Licitación para la renovación del alumbrado público en Villafranca

Licitación pública convocada por el Ayuntamiento de Villafranca a través de su Junta de Gobierno Local para la renovación integral del sistema de alumbrado público municipal. El proyecto, dotado con un presupuesto de 64.541,07 euros, comprende la modernización de la infraestructura de iluminación en las vías y espacios públicos de la localidad. Los trabajos incluyen la instalación de nuevos equipos de iluminación, modernización de sistemas de control y distribución eléctrica, así como la adecuación de la red a los estándares técnicos actuales. El contrato se encuentra actualmente en plazo de presentación de ofertas.

Ayuntamiento de Villafranca
Abierto·Villafranca·Pub. 30/06/2026
Presupuesto64.541,07 EUR
En Plazo
Fin presentación20/07/2026
Ver detalles