Licitaciones.io

Registro gratuito

Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

Valleseco, Gran canaria, Canarias, España

Anuncio de Licitación

11/07/2023

Perfil del Contratante

Anuncio de Pliegos

11/07/2023

Perfil del Contratante

Fin Plazo Presentación

26/07/2023

Finalizado

Anuncio de Adjudicación

27/10/2023

Perfil del Contratante

Anuncio de Formalización

27/10/2023

Perfil del Contratante

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

Licitación Infraestructura turística en Valleseco

Licitaciones públicas: contrato mixto para obras y suministro de infraestructura turística de molinos tradicionales de agua. Ayuntamiento de Valleseco.

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Valleseco

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Valleseco

Datos generales

Estado

Resuelta

Presupuesto base de licitación

100.000,00 €

Importe sin impuestos

93.457,94 €

Valor estimado del contrato

93.457,94 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

11/07/2023

Ultima actualización

10/11/2023

Periodo estimado Inicio

-

Periodo estimado Final

-

Duración

4 Meses

Códigos CPV

45422000 - Carpintería y ebanistería

45212310 - Trabajos de construcción de edificios relacionados con exposiciones

45431000 - Trabajos de alicatado

45315600 - Instalaciones de baja tensión

45432100 - Trabajos de pavimentación y revestimiento de suelos

45421130 - Instalación de puertas y ventanas

42113400 - Partes de ruedas hidráulicas

39154000 - Equipamiento de exposición

45432112 - Colocación de adoquinado

79822500 - Servicios de diseño gráfico

45215500 - Aseos públicos

79823000 - Servicios de impresión y entrega

45261420 - Trabajos de impermeabilización

45111200 - Trabajos de explanación y limpieza del terreno

45330000 - Trabajos de fontanería

92521100 - Servicios de exposición en museos

45421160 - Trabajos de cerrajería y carpintería metálica

45454100 - Trabajos de restauración

45442100 - Trabajos de pintura

45422100 - Trabajos en madera

45262300 - Trabajos de hormigonado

45262500 - Trabajos de mampostería y albañilería

Título oficial

Contrato mixto obras y suministro Infraestructura turística de molinos tradicionales de agua en Valleseco-Molino de Huerta Grande

Proceso de licitación

Proceso

Abierto simplificado

Urgencia

Ordinaria

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Electrónica

Plazo de presentación ofertas

Hasta 26/07/2023

Presentación

A uno o varios lotes

Cantidad máxima de presentación de lotes

-

Cantidad máxima de lotes adjudicados

3

Período disponibilidad documentos

Hasta 26/07/2023

Términos y Calificaciones

Calificaciones técnicas

  • Otros - Según Pliego de condiciones administrativas particulares

Calificaciones financieras

  • Seguro de indemnización - Según Pliego de condiciones administrativas particulares

Garantías financieras

  • Final - x5

Términos de adjudicación

  • Reducción del plazo de ejecución Lote 1 y Lote 2: 20%
  • Precio más bajo lotes 1 y 2: 60%
  • Garantía Lote 1 y Lote 2: 20%
  • Precio más bajo lotes 1 y 2: 60%
  • Reducción del plazo de ejecución Lote 1 y Lote 2: 20%
  • Garantía Lote 1 y Lote 2: 20%

Documentos

Lotes

Lote 1

Lote 1 Obras

Importe

64.722,10 €

Importe sin impuestos

60.487,94 €

Lote 2

Lote 2 Obras

Importe

16.552,90 €

Importe sin impuestos

15.470,00 €

Lote 3

Lote 3 Suministro

Importe

18.725,00 €

Importe sin impuestos

17.500,00 €

Resolución

Lote 1 - Formalizado: Es el mejor adjudicatario por calidad-precio

Adjudicado a

-

Fecha adjudicación

17/08/2023

Importe

64.722,10 € - Baja (0%)

Importe sin impuestos

60.487,94 € - Baja (0%)

Identificador contrato

1162/2023 Lote 1

Fecha contrato

06/09/2023

Lote 2 - Formalizado: Por ser la mejor oferta presentada calidad-precio

Adjudicado a

-

Fecha adjudicación

17/08/2023

Importe

16.552,90 € - Baja (0%)

Importe sin impuestos

15.470,00 € - Baja (0%)

Identificador contrato

1262/lote2

Fecha contrato

06/09/2023

Lote 3 - Formalizado: Por ser la mejor oferta calidad-precio

Fecha adjudicación

17/08/2023

Importe

15.916,25 € - Baja (-15%)

Importe sin impuestos

14.875,00 € - Baja (-15%)

Identificador contrato

1162/2023

Fecha contrato

06/09/2023

Licitaciones similares

Búsqueda avanzada

Obra de instalación de puertas automáticas en centros de salud del Departamento de Salud de Manises

Licitación pública para la ejecución de obra consistente en la instalación de puertas automáticas en las instalaciones de los centros de salud pertenecientes al Departamento de Salud de Manises. El organismo contratante es la Dirección Económica-Gerencia del Departamento de Salud de Manises. Los trabajos incluyen la instalación de sistemas de puertas automáticas que mejoren la accesibilidad y circulación en los centros de atención sanitaria, garantizando el cumplimiento de normativas de accesibilidad y seguridad. El importe estimado de la inversión asciende a sesenta y siete mil setecientos cinco euros.

Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública
Abierto·Pub. 14/05/2026
Presupuesto67.705,00 EUR
Anuncio Previo
Ver detalles

Contrato de obras de reforma y mejora energética de la piscina cubierta municipal del Ayuntamiento de l'Alcora

El Ayuntamiento de l'Alcora licita la ejecución de obras de reforma y mejora energética de las instalaciones y la envolvente de su piscina cubierta. Los trabajos comprenden la instalación de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, fontanería, aislamiento térmico y reparación de instalaciones deportivas. El plazo de ejecución es de cinco meses desde la firma del acta de inicio de las obras. La contratación se realiza mediante procedimiento abierto simplificado e incorpora criterios sociales en las condiciones especiales de ejecución.

Ayuntamiento de L'Alcora
Abierto simplificado·Alcora·Pub. 14/05/2026
Presupuesto266.781,12 EUR
En Plazo
Fin presentación04/06/2026
Ver detalles

Contrato de obras de rehabilitación y acondicionamiento de farola - Autoridad Portuaria de Málaga

Licitación pública para la ejecución de obras de rehabilitación y acondicionamiento de una farola llevada a cabo por la Autoridad Portuaria de Málaga. El contrato comprende trabajos de restauración y puesta en funcionamiento de la instalación conforme a las buenas prácticas de construcción y bajo supervisión de la Dirección Facultativa. La adjudicación está sujeta a la disponibilidad de crédito presupuestario.

Autoridad Portuaria de Málaga
Abierto simplificado·Málaga·Pub. 14/05/2026
Presupuesto931.541,82 EUR
En Plazo
Fin presentación08/06/2026
Ver detalles

Instalación y suministro de sistema de monitorización energética con plataforma SaaS para aparcamientos municipales de Las Palmas de Gran Canaria

Licitación para la instalación, configuración y puesta en marcha de un sistema de monitorización sectorizada de consumos eléctricos en seis aparcamientos gestionados por SAGULPA, junto con el suministro de una plataforma en modalidad SaaS para la centralización y gestión remota de los datos recopilados. El contrato incluye medios técnicos especializados y equipamiento necesario para la monitorización integral del consumo energético en las instalaciones de Metropol, Elder, Plaza del Pilar, Plaza del Pueblo, El Rincón y Mercado de Vegueta.

Sociedad Municipal de Aparcamientos de Las Palmas de Gran Canaria, S.A. (SAGULPA)
Abierto simplificado·Las palmas de gran canaria·Pub. 14/05/2026
Presupuesto74.744,48 EUR
En Plazo
Fin presentación28/05/2026
Ver detalles

Contrato mixto de obra y suministro para rehabilitación energética de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Fuente-Tójar

Licitación de obras de rehabilitación de la envolvente térmica y mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas del Ayuntamiento de Fuente-Tójar, ubicado en el recinto deportivo municipal. El proyecto incluye modificación del sistema de aljibe, recogida de agua de lluvia y mejora del sistema de depuración de la piscina. Se financia mediante el Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos de la Unión Europea. El contrato se divide en lotes específicos de obra y suministro con procedimiento abierto por trámite de urgencia.

Ayuntamiento de Fuente Tójar
Abierto·Fuente-tójar·Pub. 14/05/2026
Presupuesto61.463,81 EUR
En Plazo
Fin presentación27/05/2026
Ver detalles

Obras de instalación de sistema fotovoltaico para autoconsumo en parques de bomberos de Sóller y Felanitx

El Consell de Mallorca licita la ejecución de obras de instalación de sistemas fotovoltaicos para autoconsumo en dos parques de bomberos ubicados en Sóller y Felanitx. El contrato incluye la gestión de permisos, licencias y autorizaciones necesarias, así como la puesta en servicio y legalización de las instalaciones ante los organismos competentes. El adjudicatario debe entregar documentación técnica completa, certificados y planos as-built de las instalaciones, garantizando el funcionamiento integral de los sistemas.

Departamentos del Consell Insular de Mallorca
Abierto simplificado·Sancellas·Pub. 14/05/2026
Presupuesto79.280,16 EUR
En Plazo
Fin presentación01/06/2026
Ver detalles

Licitación de instalaciones eléctricas en baja tensión, saneamiento y agua para obra de depósitos de gasoil y urea en bases de mantenimiento de ADIF en Sant Feliu de Buixalleu

Se licita la ejecución de trabajos de instalaciones eléctricas en baja tensión, saneamiento y agua correspondientes a la obra de redacción de proyecto, suministro, instalación y homologación de depósitos de gasoil y urea en bases de mantenimiento de ADIF. Los trabajos incluyen la instalación de depósitos de almacenamiento e impulsión de gasoil de veinticinco mil litros, detectores de fugas electrónicos para bombas sumergibles, sensores de fugas de cámara intersticial y consolas de medición, monitorización y control. La ejecución se realizará en Sant Feliu de Buixalleu, Girona, bajo supervisión técnica de Tragsa y cumpliendo normativa vigente en materia laboral y de seguridad.

Empresa de Transformación Agraria S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)
Abierto simplificado·Cornellà del terri·Pub. 14/05/2026
Presupuesto73.939,23 EUR
En Plazo
Fin presentación05/06/2026
Ver detalles

Obras de restauración de la cubierta de la Rotonda del Museo del Ferrocarril de Cataluña

Contratación de obras de restauración integral de la cubierta de la Rotonda del Museo del Ferrocarril de Cataluña. Las actuaciones incluyen intervenciones sobre estructuras de hormigón armado y retirada de materiales potencialmente peligrosos como amianto, bajo régimen de ejecución llave en mano. El adjudicatario debe garantizar la coordinación de seguridad y calidad en obra, asumiendo la dirección completa del proyecto con dedicación exclusiva de medios personales y materiales suficientes para cumplir con los estándares técnicos y normativos exigidos.

Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE)
Abierto simplificado·Madrid·Pub. 14/05/2026
Presupuesto89.959,60 EUR
En Plazo
Fin presentación03/06/2026
Ver detalles

Contrato de obras de renovación del módulo de aseos en la zona de facturación del Aeropuerto de Bilbao

Licitación de obras para la renovación integral del módulo de aseos ubicado en la zona de facturación del Aeropuerto de Bilbao. El contrato incluye la reforma completa de las instalaciones sanitarias, con un presupuesto de ejecución material de seiscientos cuarenta y tres mil euros aproximadamente y un plazo de ejecución de seis meses desde la formalización del acta de replanteo. Los trabajadores similares considerados son reformas de aseos en aeropuertos, estaciones marítimas, centros comerciales y edificios públicos ejecutadas en los últimos cinco años.

Aeropuerto de Bilbao
Normas internas·Derio·Pub. 14/05/2026
Presupuesto669.423,41 EUR
En Plazo
Fin presentación08/06/2026
Ver detalles

Contrato de obras de rehabilitación energética de edificios de viviendas de promoción pública en Montijo y Villanueva de la Serena

Contrato de obras para la rehabilitación energética de edificios residenciales de promoción pública mediante procedimiento abierto simplificado. El proyecto comprende la ejecución de trabajos en dos localidades de la provincia de Badajoz: veinte viviendas en Montijo y seis viviendas en Villanueva de la Serena. La licitación se estructura en lotes funcionales y geográficos, permitiendo a los empresarios optar a uno, varios o todos ellos según lo establezca el órgano de contratación. Los trabajos se ejecutarán conforme al proyecto técnico redactado y a las prescripciones técnicas especificadas.

Consejeria de Infraestructuras, Transporte y Vivienda
Abierto simplificado·Mérida·Pub. 14/05/2026
Presupuesto797.218,32 EUR
En Plazo
Fin presentación04/06/2026
Ver detalles