Licitación Intervenciones en edificios y terrenos

Contrato de obras de renovación parcial de la Calle Carretera en Torrente de Cinca

Licitación de obras para la renovación del pavimento y la sustitución de las redes de saneamiento, abastecimiento y alumbrado en la Calle Carretera de Torrente de Cinca. El proyecto se ejecutará en dos fases e incluye trabajos de demoliciones, movimiento de tierras, instalación provisional de abastecimiento, pavimentación y mobiliario urbano. La ejecución está planificada para cinco meses desde la firma del contrato.

Obras de desconstrucción del Centro Penitenciario de Trinitat Vella - Ayuntamiento de Barcelona

Contrato de obras para la desconstrucción del Centro Penitenciario de jóvenes de Trinitat Vella en Barcelona, integrado en el proyecto de regeneración urbana del suelo ocupado por la instalación penitenciaria y su entorno. Las prestaciones incluyen todas las tareas de desmantelamiento, demolición y gestión de residuos derivados de la ejecución, conforme a las medidas de contratación pública sostenible. El contrato no se divide en lotes para garantizar la correcta ejecución integral de las prestaciones.

Obras de pavimentación y mejora del camino Real en Laredo, Chapela y Redondela

Contratación de obras de pavimentación y mejora del camino Real que atraviesa las localidades de Laredo, Chapela y Redondela. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado y será ejecutado por una única empresa adjudicataria, dado que las unidades de obra dependen cronológicamente unas de otras en una misma ubicación. La obra incluye un Plan de Seguridad y Salud según normativa vigente, con plazo de ejecución de tres meses.

Obras de mejora de la curva de Nuncarga en Peramola

Contratación de obras de explanación y anivellamiento del terreno para la mejora de la curva de Nuncarga, situada en Peramola. El proyecto contempla trabajos de movimiento de tierras y preparación del terreno con un presupuesto de licitación de 94.258,77 euros, sin incluir impuestos. El plazo de ejecución es de dos meses a partir del acta de comprobación del replanteig, siendo esta una obra completa que no requiere elementos complementarios.

Obras de control de la erosión del terraplén en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla en Toledo

Contrato de obras para la protección contra la erosión del terraplén denominado 010.TER.V2.063+999 ubicado en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, en el término municipal de Toledo. El proyecto comprende la instalación de malla de protección frente a la erosión causada por el viento y el agua, mejora de la evacuación de agua mediante bajantes, y creación de nuevos accesos para mantenimiento de la línea ferroviaria. La obra se ejecutará entre los puntos kilométricos 64+000 al 65+900.

Obras de ejecución subsidiaria para cumplimiento de legalidad urbanística del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

Licitación de obras de carácter administrativo para ejecutar acciones que aseguren el cumplimiento de la legalidad urbanística en el municipio de Chiclana de la Frontera. Las prestaciones incluyen trabajos de demolición y construcción coordinados de forma unitaria entre todos los intervinientes. La financiación se canaliza mediante aplicación presupuestaria municipal con condición suspensiva de disponibilidad de crédito en ejercicio posterior. La empresa adjudicataria asume la totalidad de gastos derivados de la ejecución, incluyendo tributos, tasas y cánones aplicables.

Obras de acondicionamiento de la calle Alfonso I el Batallador en Sariñena

Contrato administrativo de obras para el acondicionamiento integral de un tramo de la calle Alfonso I el Batallador en el municipio de Sariñena. Las actuaciones comprenden trabajos de demolición, instalación de tuberías para abastecimiento de agua potable y alcantarillado, y pavimentación de la calzada. El plazo de ejecución se establece en tres meses.

Contrato de obras de adecuación de parcela para parking de autocaravanas en Calp

Contratación de obras de adecuación de una parcela destinada a parking para autocaravanas en el municipio de Calp, Alicante. Los trabajos comprenden la preparación, explanación y limpieza del terreno para su acondicionamiento. El plazo de ejecución es de dos meses, con un período mínimo de mantenimiento de seis meses ampliable hasta veinticuatro meses adicionales según las mejoras ofertadas. Se trata de un procedimiento abierto basado en la mejor relación calidad-precio.

Obras de estabilización de taludes en la línea de alta velocidad Madrid-Puerta de Atocha, tramo Gerona

Contratación de obras de estabilización de taludes en un desmonte situado entre los puntos kilométricos 707+360 y 708+130 de la línea de alta velocidad L050 Madrid-Puerta de Atocha-Límite ADIF-LFPSA en la provincia de Gerona. El proyecto incluye la ejecución de trabajos de ingeniería civil necesarios para garantizar la seguridad de la infraestructura ferroviaria mediante la estabilización de los taludes del desmonte. Se tramita mediante procedimiento abierto, sin división en lotes, requiriendo un jefe de obra con experiencia en entorno ferroviario y titulación de máster en ingeniería civil o equivalente.

Contrato de obras de demolición parcial y consolidación estructural de inmueble municipal en Pozán de Vero

Licitación de obras de demolición parcial y consolidación estructural de un inmueble municipal situado en Calle Mayor número once de Pozán de Vero. El contrato se adjudica mediante procedimiento abierto simplificado sumario, sin división en lotes. Las obras incluyen tanto tareas de demolición como labores de consolidación de la estructura del edificio, con un plazo de ejecución de un mes desde la firma del acta de replanteo.