Licitación Alumbrado Público Escalona

Contrato de obras para la construcción de bulevar mediante procedimiento abierto simplificado sumario

Contrato de obras para la construcción de un bulevar adjudicado mediante procedimiento abierto simplificado sumario. El proyecto, redactado por el Arquitecto-Técnico Francisco Javier Álvarez Murillo, contempla la ejecución completa de las obras según especificaciones técnicas. El órgano de contratación licita la totalidad del proyecto sin división en lotes, requiriendo que una única empresa ejecute la totalidad de las acciones para garantizar la funcionalidad integral y evitar ralentizaciones o discordancias en el resultado final.

Contrato de obras de reurbanización integral de la Plaza de la Paz

Contrato administrativo de obras para la reurbanización completa de la Plaza de la Paz, que incluye trabajos de pavimentación de calles, instalación de infraestructuras de saneamiento y distribución de agua, así como instalación de alumbrado exterior. El proyecto constituye una obra completa susceptible de entrega al servicio público sin división en lotes, requiriendo coordinación integral de todas las prestaciones.

Contrato de obras de urbanización de viales en la parcela del polígono 7.2.C de Gran Alacant (Consultorio) - Santa Pola

Se licita la contratación de obras de urbanización de los viales de la parcela del polígono 7.2.C de Gran Alacant, donde se ubicará un consultorio. Las obras incluyen la pavimentación, infraestructuras y mejoras de accesibilidad de las vías de acceso y circulación interna de la parcela. El proyecto técnico y el proyecto de mejoras están disponibles en los enlaces de descarga facilitados. La ejecución se realizará en Santa Pola.

Contrato de obras para construcción de techado destinado a verbena en la Avenida Constitución de Badajoz

Contrato de obras para la construcción de un techado destinado a verbena ubicado en la Avenida Constitución número 10 de Badajoz, financiado a través del Plan Avanzamos de la Diputación de Badajoz. La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto simplificado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. El contrato incluye la totalidad de acciones constructivas necesarias para garantizar la funcionalidad y coherencia del proyecto final.

Obras de urbanización, pavimentación y dotación de infraestructuras de agua, saneamiento y alumbrado público para promoción de viviendas en medio rural

Contrato de obras para urbanización integral de espacios públicos destinados a la promoción de viviendas en el medio rural. Las actuaciones incluyen renovación y ejecución de aceras, pavimentación de vías, implantación de red de abastecimiento de agua potable, red de saneamiento residual y ampliación de alumbrado público. El plazo de ejecución es de cuatro meses y no requiere clasificación administrativa del contratista.

Obras de ampliación en vía pública de las calles San Antonio y Aire en Belver de Cinca

Licitación de obras de ampliación en vía pública promovida por la Alcaldía del Ayuntamiento de Belver de Cinca. El proyecto comprende actuaciones de mejora y ampliación en las calles San Antonio y Aire del municipio. Se trata de trabajos generales de infraestructura urbana e ingeniería civil destinados a mejorar la accesibilidad y funcionalidad de las vías públicas municipales. El expediente se encuentra en fase de preadvertencia.

Obras de mejora de la urbanización de la avenida del muelle - Ayuntamiento de Tapia de Casariego

Licitación de obras de mejora urbanística de la avenida del muelle promovida por el Ayuntamiento de Tapia de Casariego. El contrato comprende trabajos de urbanización conforme a la normativa urbanística local, legislación de suelo y rehabilitación urbana, normativa medioambiental y accesibilidad aplicable. Las obligaciones económicas se financian con cargo a las aplicaciones presupuestarias establecidas en el anexo del pliego. La adjudicación se realiza mediante procedimiento abierto con varios criterios de valoración.

Obras de urbanización de vial peatonal en el Campus Hernani del Parque Tecnológico de Álava

Contrato de obras para la urbanización de un vial peatonal ubicado en la parcela P2.1.b) de Gaintzabal Bidea, adyacente al Edificio Ellen McArthur en el Campus Hernani del Parque Tecnológico de Álava. Las obras se ejecutarán conforme al proyecto aprobado, bajo dirección facultativa, incluyendo señalización, cierre de obra y garantía de calidad según el plan establecido. El adjudicatario debe contar con jefe de obra cualificado con experiencia mínima en urbanización.

Obras de urbanización del paseo peatonal frente a las escuelas de Calatorao

Contratación de obras para la urbanización de un paseo peatonal ubicado frente a las escuelas del municipio de Calatorao, en Zaragoza. El proyecto contempla la ejecución de unidades de obra necesarias para completar una zona de uso peatonal, incluyendo todos los elementos precisos para su utilización y entrega al uso general. Se trata de una obra completa de desarrollo urbano sujeta a procedimiento abierto simplificado.

Obras de reurbanización y mejora de infraestructura ciclista en la Avenida Dr. Marañón de Almoradí

Licitación de obras integradas de reurbanización de la Avenida Dr. Marañón y construcción de infraestructura ciclista en Almoradí, enmarcadas en el Plan de Actuación Integrado local. El proyecto contempla la mejora de accesos al Centro Comercial mediante reurbanización y la implementación de una red ciclista de acuerdo con estándares de movilidad sostenible. Operación cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el período de programación 2021-2027. El contrato incluye dirección de obra y supervisión técnica conforme a la legislación de contratación pública.