Licitación Declaración de emergencia complementaria por la Obra declarada de emergencia de automatización de las derivaciones de la antigua Mancomunidad de Palafrugell para la gestión de las restricciones en sequía.

Contrato de obras de renovación de la red de abastecimiento de agua en la calle El Sol y Barrio Otero Norte

Licitación de un contrato de obras para la renovación de la red de abastecimiento de agua que abarca la calle El Sol y el Barrio Otero Norte. El procedimiento es abierto simplificado, mediante el cual se adjudicará al licitador que presente la mejor relación calidad-precio. La adjudicación requiere que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras si el valor estimado es igual o superior a quinientos mil euros. Se formalizará mediante documento administrativo bajo la normativa de la Ley de Contratos del Sector Público.

Contrato de obras de reposición de red de abastecimiento de agua en Puebla de Vícar Norte, Vícar (Almería)

Licitación de obras de reposición de la red de abastecimiento de agua en la localidad de Puebla de Vícar Norte, municipio de Vícar en Almería. El contrato incluye demoliciones, instalación de nueva red de abastecimiento, firmes y pavimentos, así como señalización vial. Se trata de un contrato de obras de naturaleza administrativa tramitado mediante procedimiento abierto simplificado con criterios múltiples de adjudicación conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.

Obras de mantenimiento, reparación y mejoras menores de redes de agua y saneamiento - Aigües de L'Horta

Acuerdo marco para la ejecución de obras de mantenimiento, reparación y actuaciones menores en las redes de agua potable y saneamiento gestionadas por Aigües de L'Horta. Los trabajos incluyen intervenciones de conservación y mejora de infraestructuras hidráulicas. El contrato se estructura mediante un acuerdo marco con múltiples adjudicatarios, sin garantía de volumen mínimo de actuaciones.

Obras de mejora y renovación de la red de agua potable en Arcos de la Frontera

Licitación de obras para la mejora y renovación de la red de distribución de agua potable en cinco calles del municipio de Arcos de la Frontera. El contrato incluye trabajos de construcción y reparación de tuberías, renovación de acometidas domiciliarias, reposición de valvulería de sectorización y repavimentación de viales afectados por la ejecución de las obras. Procedimiento abierto simplificado con un plazo de ejecución de dieciséis semanas.

Obras de mejora de seguridad y accesibilidad en arquetas de la red de abastecimiento de agua del Ens d'Abastament d'Aigua Ter Llobregat

Contratación de obras para corregir deficiencias y mejorar las condiciones de seguridad y accesibilidad en arquetas de diversas derivaciones municipales de la red de distribución de agua gestionada por ATL, incluyendo la sustitución de peldaños por escaleras de material compuesto, instalación de protecciones antideslizantes, plataformas, elementos de seguridad, mejora de ventilación y adecuación de estructuras con deficiencias en las arterias PTT-Mataró y PTT-EDT2, así como en derivaciones de Caldes de Montbui, Sentmenat, Sant Quirze y Vallès Oriental.

Contrato administrativo de obras para la mejora de la red de abastecimiento de agua potable del Municipio de Santurdejo

Contrato administrativo de naturaleza típica para la ejecución de obras destinadas a mejorar y modernizar la infraestructura de distribución de agua potable en el municipio de Santurdejo, localizado en La Rioja. Las obras se regirán por el pliego de cláusulas administrativas particulares, la normativa de la Ley de Contratos del Sector Público, el Real Decreto 1627/1997 en materia de seguridad y salud, así como la legislación aplicable en materia medioambiental y de prevención de riesgos laborales.

Obras de mejora de la red de distribución de agua potable municipal con pasos de servicio en carretera y telecontrol digital

Contrato de obras para mejorar la infraestructura de abastecimiento de agua potable del municipio mediante la ejecución de diferentes pasos de servicio bajo la carretera BV-5301 y la instalación de elementos de medición digital avanzada que permitan optimizar el sistema de telecontrol y monitoreo de la red municipal de agua.

Contrato de obras de conservación y mantenimiento de infraestructuras del ciclo integral del agua en Puertollano

Contratación de trabajos de obra civil, albañilería y reposiciones en infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, depósitos, estaciones de bombeo, estaciones depuradoras y edificios relacionados con el ciclo integral del agua gestionados por Aguas de Puertollano. Los trabajos incluyen excavación, movimiento de tierras, demolición de pavimentos y elementos estructurales menores, así como relleno y compactación. El contrato tiene una duración de doce meses desde su firma, sin posibilidad de prórroga inicial, aunque excepcionalmente podrá prorrogarse hasta nueve meses adicionales por razones de interés público.

Obra de renovación de instalación de agua con dirección de obra y coordinación de seguridad en el Hospital Universitari Lluís Alcanyís de Xàtiva

Se licita la obra de renovación de la instalación de agua mediante sustitución de tuberías de una vertical de fontanería de red de agua fría, agua caliente sanitaria y retorno del Hospital Universitari Lluís Alcanyís de Xàtiva, adscrito al Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent. La prestación incluye la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud, ejecutándose en dos fases independientes para minimizar interrupciones de los servicios hospitalarios.

Obras de mejora de eficiencia del ciclo del agua con captación freática y acometidas de agua potable en Cala Millor

Contratación de obras para mejorar la eficiencia del ciclo del agua en la zona del Paseo de Cala Millor. El proyecto incluye la captación de agua freática destinada a alimentar los lavapiés de la playa, así como la instalación de nuevas acometidas de agua potable para los servicios sanitarios ubicados en el paseo. Las obras se ejecutarán mediante procedimiento abierto con un plazo de ejecución total de tres meses improrrogables desde la comprobación del replanteo.