Licitación Contratación de obras de mejora del viario de la Iglesia de Burres mediante procedimiento abierto simplificado

Contrato de obras para adecuación de urbanización y reparación de piscina municipal

Contrato administrativo de obras para la adecuación de la urbanización y reparación del vaso de una piscina municipal. Las actuaciones incluyen demoliciones, acondicionamiento del terreno, cimentaciones, estructuras metálicas y de fábrica, urbanización interior con jardinería y sistema de riego, así como gestión de residuos. El Ayuntamiento licita estas obras mediante procedimiento abierto simplificado al no disponer de medios propios suficientes para su ejecución.

Contrato de obras de reparación e infraestructuras dañadas por la DANA en el camino de acceso a la Urbanización Dondenace de Yátova

Contrato de obras abierto simplificado para la ejecución de trabajos de acabados y reparación de infraestructuras dañadas por la DANA en el camino de acceso desde la carretera CV429 hacia la Urbanización Dondenace en el municipio de Yátova. Las prestaciones incluyen trabajos de reparación de hormigón, obras viales y trabajos de hormigonado, conforme al proyecto de ejecución redactado por el arquitecto técnico Antonio Serrano Guerrero. El procedimiento permite la presentación de proposiciones de cualquier empresario interesado sin negociación de términos.

Obras de reconstrucción y reparación del camino de la ermita de San Vicente tras daños por DANA

Contrato administrativo de obras para reparar, restituir y reconstruir las zonas dañadas por la DANA en el camino de la ermita de San Vicente, destinadas al uso público. El procedimiento de adjudicación será abierto simplificado, evaluando las proposiciones conforme a criterios de mejor relación calidad-precio. Se incluyen trabajos de reparación de hormigón, obras viales y hormigonado.

Contrato de reparación del pavimento de la Cabecera 01

Contrato de cuantía menor para la reparación y restauración del pavimento de la Cabecera 01, licitado por Aena S.M.E., S.A. El adjudicatario deberá ejecutar los trabajos conforme al presupuesto desglosado, con un plazo de ejecución de dos meses desde la firma del contrato. Se requiere la presentación de una descripción del proyecto y plan de ejecución, así como el cumplimiento de normativa de prevención de riesgos laborales y coordinación de actividades empresariales.

Contrato de obras de adecuación y mejoras del parque público de Talabarteros en Sevilla

Licitación de obras de adecuación y mejora del parque público situado en la calle Talabarteros de Sevilla, integrado en el programa de cooperación municipal general Más Sevilla. El contrato comprende intervenciones para mejorar las instalaciones y servicios del espacio público municipal, con financiación a cargo del presupuesto municipal vigente.

Obras de reforma de cubierta, nuevos fosos y reubicación de maquinaria de inspección en la estación ITV de Tres Caminos en Puerto Real

Contratación de obras de reforma integral en la estación de inspección técnica de vehículos ubicada en Tres Caminos, Puerto Real, Cádiz. El proyecto comprende la impermeabilización y reforma de cubierta en oficinas y nave, construcción de nuevos fosos, reubicación de maquinaria de inspección, así como adecuación de instalaciones existentes incluyendo estructura metálica, puertas industriales, ventilación, electricidad, saneamiento, aire comprimido y pintura. Plazo estimado de seis meses con presupuesto de ejecución por contrata de 718.358,69 euros.

Obras de construcción de 117 nichos en el cementerio municipal de Pedro Abad

Contratación de obras para la construcción de ciento diecisiete nichos en el cementerio municipal de Pedro Abad. El proyecto incluye la demolición de un bloque existente en estado ruinoso y su sustitución por una nueva infraestructura dotacional destinada a ampliar la capacidad de sepulturas. Las especificaciones técnicas se detallan en el Pliego de Prescripciones Técnicas aprobado. El plazo de ejecución es de cinco meses y el presupuesto base de licitación es de ciento veintiuno mil euros. La financiación corre a cargo del Remanente de Tesorería para gastos generales del municipio.

Obras de mejora del camino de la AC-905 entre A Carral y Branzá

Contratación de obras de mejora y acondicionamiento del camino de la AC-905 que conecta A Carral con Branzá, ejecutadas mediante procedimiento abierto simplificado con pluralidad de criterios de adjudicación automática. El proyecto forma parte del programa AGADER para los ejercicios 2026 y 2027, regulándose conforme a la Ley de Contratos del Sector Público y los pliegos de cláusulas administrativas particulares establecidos.

Obra de pavimentación de camino agrícola en Lomo La Palma - Cabildo de Gran Canaria

Contrato de obras para la pavimentación y repavimentación de un camino agrícola de utilización pública en Lomo La Palma, término municipal de San Bartolomé de Tirajana. El proyecto incluye el pavimentado del camino principal de 1.146 metros de longitud y 3 metros de ancho, así como un ramal de 513 metros con ancho medio de 3 metros, más apartaderos y explanadas finales. La ejecución corre a cargo del Cabildo de Gran Canaria a través de la Consejería de Área de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica, en el marco de las transferencias de competencias en caminos rurales desde la Comunidad Autónoma.

Obras de hormigonado de caminos rurales del Ayuntamiento de Torrox

Licitación de obras de hormigonado destinadas a la mejora y acondicionamiento de caminos rurales ubicados en el término municipal de Torrox. El Ayuntamiento de Torrox promueve esta actuación para asegurar la transitabilidad y durabilidad de las vías de acceso rural mediante la aplicación de capas de hormigón que protejan la infraestructura frente a agentes climáticos y uso. La intervención comprende labores de preparación del terreno, encofrado, hormigonado y acabados superficiales conforme a normativa técnica aplicable.