Licitación Contrato de obras de cobertura de la pista polideportiva de Can Trias en Viladecavalls

Obras de rehabilitación del Centro de Interpretación del Castillo de Hornachuelos

Contrato de obras para la rehabilitación del Centro de Interpretación del Castillo de Hornachuelos, financiado mediante subvención PATCUL. Las prestaciones incluyen trabajos de ejecución conforme al proyecto técnico que sustenta el contrato, con obligaciones medioambientales vinculadas a la gestión ambiental de la obra y residuos de construcción y demolición. El presupuesto base de licitación asciende a ciento sesenta y tres mil novecientos cincuenta y cuatro euros con IVA incluido.

Obra de construcción de local cultural y social en San Mamede-Ferreiros

Contratación de obras para la construcción de un local de uso cultural y social ubicado en San Mamede-Ferreiros. El proyecto se ejecutará conforme a los documentos técnicos especificados, incluyendo estudio de seguridad y salud así como gestión de residuos de construcción y demolición. La licitación se realiza mediante procedimiento abierto simplificado con pluralidad de criterios de adjudicación que combinan juicios de valor y criterios automáticos.

Obra de construcción de pabellón polivalente en el recinto ferial de Hornachuelos por la Diputación Provincial de Córdoba

Contratación de obras para la construcción de un pabellón polivalente en las casetas del recinto ferial, zona sur, de Hornachuelos. El contrato es licitado por la Excma. Diputación Provincial de Córdoba mediante procedimiento abierto electrónico, con financiación a cargo de los Planes Provinciales de obras y servicios 2024-2027. Las prestaciones incluidas tienen cabida en el ámbito de un contrato de obras según la legislación aplicable.

Contrato de obras de reforma y rehabilitación en edificio de equipamiento público municipal

Contrato administrativo de obras para la reforma y rehabilitación de un edificio de equipamiento público municipal. El procedimiento de selección será abierto simplificado, adjudicándose conforme a criterios de mejor relación calidad-precio. Los contratistas deberán acreditar solvencia económica, financiera y técnica. No se admite revisión de precios. El lugar y plazo de ejecución se especifican en el proyecto técnico de la obra.

Contrato de obras para la ampliación del bar de las piscinas municipales de Sástago

Licitación de obras para la ampliación del edificio del bar existente en las piscinas municipales de Sástago, ubicado en Avenida Aragón. El proyecto tiene como objetivo dotar de nuevos espacios al establecimiento para mejorar su funcionamiento y capacidad de servicio. Se trata de un contrato administrativo de obras clasificado en construcción de cafeterías, adjudicable mediante procedimiento abierto simplificado con criterio de mejor relación calidad-precio, siendo el precio el criterio principal y la ampliación del plazo de garantía el criterio secundario.

Contrato de obras de remodelación del parque infantil de la Plaza de Almagro

Contrato de obras para la remodelación del parque infantil ubicado en la Plaza de Almagro. Se trata de un contrato de obras de conservación y mantenimiento sujeto a procedimiento abierto simplificado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. El contrato incluye la ejecución de las obras conforme al proyecto técnico de ejecución y al estudio básico de seguridad y salud elaborados y aprobados por la administración contratante.

Obras de rehabilitación integral y ampliación del recinto de piscinas municipales de Preixana

Contratación de obra para la rehabilitación integral y ampliación del recinto de piscinas municipales de Preixana. Las actuaciones incluyen el derribo y reconstrucción del edificio de servicios, la rehabilitación de los vasos existentes con transformación a sistema desbordante, renovación de instalaciones de tratamiento de agua y adecuación de espacios exteriores. El Ayuntamiento de Preixana externaliza el proyecto por falta de recursos humanos y medios materiales propios.

Contrato de obras de adecuación de aseos y vestuario en el Complejo Deportivo La Calzada de Gijón

Licitación de obras destinadas a la adecuación integral de aseos y vestuario en el Complejo Deportivo La Calzada ubicado en Gijón. El contrato tiene naturaleza administrativa conforme a la Ley de Contratos del Sector Público y se ejecutará a tanto alzado. La empresa adjudicataria debe poseer solvencia técnica y económica, así como cumplir con obligaciones en materia laboral, prevención de riesgos, protección ambiental y gestión de residuos. Se incluyen requisitos técnicos de accesibilidad y ambientales como condiciones especiales de ejecución.

Obras de ejecución del edificio de acogida de visitantes y área de acceso en la ciudad ibérica de Ullastret

Contratación de obras de construcción correspondientes a las fases 2 y 3 del proyecto de edificio de acogida de visitantes y área de acceso al recinto de la ciudad ibérica de Ullastret. La Agencia Catalana del Patrimonio Cultural licita la ejecución material de las obras, incluyendo estructura, cerramientos, envidriamiento, compartimentación, acabados interiores y adecuación exterior. El contrato se organiza en un único lote por razones técnicas vinculadas a la naturaleza del objeto contractual.