Licitación Obras de mejora de acceso peatonal y creación de vía rodada en camino Las Cabezadas-Torre El Time del Ayuntamiento de Tijarafe

Contrato administrativo de obras de pavimentación de la Avenida Félix Arranz, segunda fase - Ayuntamiento de Mentrida

Se licita el contrato administrativo de obras correspondiente a la pavimentación de la Avenida Félix Arranz en su segunda fase. El procedimiento de adjudicación es abierto y la valoración de las proposiciones se realiza exclusivamente atendiendo al criterio del precio. El plazo de ejecución previsto es de noventa días, con un presupuesto de licitación de doscientos noventa y siete mil setecientos diecisiete euros con sesenta y nueve céntimos. La obra será llevada a cabo por el Ayuntamiento de Mentrida.

Contrato de obras de reurbanización y ajardinamiento de la calle Joan Miró en Cabezón de Pisuerga

Se licita un contrato de obras para la ejecución de la primera fase de reurbanización y ajardinamiento de la calle Joan Miró en Cabezón de Pisuerga. El contrato incluye trabajos de pavimentación y mejora del espacio público mediante un proyecto técnico específico. La adjudicación se realizará atendiendo exclusivamente al criterio del precio más bajo, siendo admitidas empresas españolas y extranjeras con capacidad jurídica suficiente.

Contrato de obras de pavimentación del acceso a Monegrillo por la Ruta de los Miradores

Contrato administrativo de obras para la pavimentación del acceso viario al municipio de Monegrillo a través de la antigua entrada de La Almolda, denominada Ruta de los Miradores. El proyecto, redactado por arquitecto, busca mejorar la conectividad y accesibilidad del municipio mediante la ejecución de trabajos de infraestructura vial. La licitación se convoca por procedimiento abierto simplificado, requiriendo empresas constructoras con experiencia verificable en obras similares.

Contrato de obras para la construcción de parque y pasarelas peatonales junto al Arroyo de la Vega

Se licita la ejecución de obras para la construcción de un nuevo parque y pasarelas peatonales junto al Arroyo de la Vega. El contrato comprende trabajos de urbanización, pavimentado y asfaltado en la zona. Las obras deberán completarse en un plazo máximo de dos meses. El presupuesto base de licitación asciende a ciento siete mil ochocientos setenta y dos euros con noventa y tres céntimos, sin incluir el impuesto sobre el valor añadido. El precio se fijará a precio cerrado conforme a la proposición adjudicada.

Obras de acondicionamiento de polideportiva descubierta y pavimentación de plaza pública en Culleredo

Contratación de obras de ejecución para el acondicionamiento de una instalación polideportiva descubierta y la pavimentación de la plaza Europa en el municipio de Culleredo. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado conforme a la legislación de contratos del sector público, incluyendo la redacción del proyecto técnico, estudio de seguridad y salud, y gestión de residuos de construcción y demolición según normativa aplicable.

Contrato de obras de pavimentación de calles en Recas - Planes Provinciales 2024-2025

Licitación de contrato administrativo de obras para la pavimentación de la calle Tres Virtudes y un tramo de la calle Manzanar en el municipio de Recas, entre la calle Tres Virtudes y la carretera de Yunclillos. El contrato se adjudica mediante procedimiento abierto atendiendo a un único criterio de coste. La duración máxima de ejecución es de cinco meses, con financiación procedente de Planes Provinciales 2024-2025 y fondos propios municipales.

Contrato de obras para creación de áreas piloto de transición ecológica en el distrito H-HUB de innovación ecosocial de Huelva

Contratación de obras para la ejecución del proyecto de creación de áreas piloto de transición ecológica integrado en el Marco del Plan de Actuación Integrado Huelva distrito H-HUB de innovación ecosocial. El Ayuntamiento de Huelva licita estas obras mediante procedimiento abierto simplificado para la realización de actuaciones en zonas clasificadas como suelo urbano consolidado, incluyendo la dirección de obras y coordinación de seguridad y salud mediante contratación de equipo técnico especializado.

Contrato de obras de naturalización y corredores verdes del plan integrado Huelva Distrito H-HUB - Ayuntamiento de Huelva

Licitación de obras para la naturalización y creación de corredores verdes en la ciudad de Huelva, enmarcadas en el Plan EDIL de desarrollo integrado local financiado por fondos europeos FEDER. El proyecto busca fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión económica, social y territorial mediante intervenciones en espacios urbanos consolidados. La ejecución corresponde a una única empresa adjudicataria para garantizar la adecuada coordinación técnica y seguridad de los trabajadores.

Contrato de obras de adecuación y mejora del parque del río y accesos - Ayuntamiento de San Mateo de Gállego

Licitación de obra pública para la adecuación integral del parque del río y sus recorridos de acceso. El Ayuntamiento de San Mateo de Gállego promueve esta intervención para ordenar los itinerarios existentes, mejorar la accesibilidad y seguridad del espacio, consolidar elementos constructivos preexistentes e incorporar equipamientos y servicios básicos compatibles con el carácter natural del entorno. Los trabajos incluyen demolición, movimiento de tierras, pavimentación, instalación de alumbrado y señalización, así como mobiliario urbano.

Contrato de obras para la instalación de sistemas de videovigilancia en polígonos industriales de Granollers

Se licita la ejecución de obras para la instalación de sistemas de videovigilancia en seis polígonos industriales de Granollers: Congost, Jordi Camp, Cal Gordi, Coll de la Manya, Font del Radium y Palou Nord. El contrato comprende la ejecución material de instalaciones y suministro de equipos de vigilancia por vídeo, con un presupuesto base de licitación de 473.147,01 euros. El plazo de ejecución es de seis meses a partir del acta de replanteig. Se trata de un procedimiento abierto de tramitación ordinaria sujeto a presupuesto alzado.